建设项目招投标合同范本

合同编号：__________合同签订日期：____年____月____日甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______一、工程概况1.1项目名称：_______1.2项目地点：_______1.3项目规模：_______1.4项目内容：_______1.5工程总投资：_______二、招投标2.1乙方应按照甲方的要求，参加项目的招投标活动。2.2乙方应按照招标文件的要求，提交投标文件。2.3乙方应按照招标文件的要求，参加招标答疑会，并对招标文件中的疑问进行澄清。2.4乙方应按照招标文件的要求，提交投标保证金。2.5乙方中标后，应按照中标通知书的要求，与甲方签订书面合同。三、合同价格3.1合同总价：_______（大写：_______元整）。3.2乙方应按照合同约定，完成项目的施工。3.3甲方应按照合同约定，支付乙方的工程价款。四、合同履行4.1乙方应按照合同约定的工期，完成项目的施工。4.2乙方应按照合同约定的质量标准，完成项目的施工。4.3乙方应按照合同约定的安全标准，完成项目的施工。4.4甲方应按照合同约定的付款方式，支付乙方的工程价款。4.5甲方应按照合同约定的验收方式，对乙方完成的工程进行验收。五、违约责任5.1乙方未按照合同约定的工期、质量标准、安全标准完成项目的施工，甲方有权要求乙方支付违约金。5.2甲方未按照合同约定的付款方式支付乙方的工程价款，乙方有权要求甲方支付违约金。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______甲方代表（签名）：_______乙方代表（签名）：_______签订日期：____年____月____日注意事项：1.双方在签订合同前应仔细阅读合同全文，确保对合同条款的理解和认同。2.双方应按照合同约定履行各自的权利和义务，确保项目的顺利进行。3.双方应遵守国家相关法律法规，不得擅自变更、解除合同。4.双方应保守合同和项目相关的商业秘密，不得泄露给第三方。5.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。解决办法：1.若双方在履行合同过程中发生争议，应立即通知对方，并共同协商解决。2.若协商不成，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在诉讼过程中，双方应遵守法院的判决，并按照判决结果履行相关义务。4.若一方违约，另一方有权要求违约方承担违约责任，并有权要求赔偿因此造成的损失。5.合同终止后，双方应按照合同约定办理相关手续，并互相协助完成项目的验收和移交。特殊应用场合：1.甲方为政府机关，乙方为中标的建设公司，项目为一座公共设施的建设。2.甲方为大型企业，乙方为指定的分包商，项目为工厂的扩建工程。3.甲方为房地产开发商，乙方为施工单位，项目为一座住宅小区的建设。4.甲方为个人业主，乙方为装修公司，项目为一套住宅的装修工程。针对每个特殊场合的补充条款：1.甲方为政府机关，乙方应严格遵守政府相关采购规定和程序，确保招投标过程的公开、公平、公正。2.甲方为大型企业，乙方应按照甲方的要求，提交相关资质证明，并接受甲方的审查。3.甲方为房地产开发商，乙方应按照甲方提供的施工图纸和规范进行施工，并保证工程质量。4.甲方为个人业主，乙方应根据甲方的要求，提供详细的设计方案和施工计划，并按时完成工程。附件列表：1.项目招投标文件2.项目设计