2024年度商用厨房设计施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度商用厨房设计施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同术语定义第二条合同范围及内容2.1设计范围2.2施工范围2.3材料供应范围第三条合同价格3.1设计费用3.2施工费用3.3材料费用3.4付款方式及进度第四条设计及施工期限4.1设计期限4.2施工期限4.3延期条款第五条质量标准及验收5.1设计质量标准5.2施工质量标准5.3验收程序及标准第六条保密条款6.1保密内容6.2保密期限6.3违约责任第七条违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决地点8.3诉讼或仲裁第九条合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件9.2合同变更程序9.3合同终止条件第十条一般条款10.1合同的解释10.2合同的附件10.3合同的修订第十一条法律适用及争议解决11.1法律适用11.2争议解决第十二条其他条款12.1甲方权益保障12.2乙方权益保障12.3第三方权益保障第十三条附件13.1设计方案13.2施工图纸13.3材料清单第十四条签署页14.1甲方签署页14.2乙方签署页第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：__________，地址：__________。1.2乙方名称：__________，地址：__________。1.3合同术语定义：1.3.1甲方：指合同约定的委托方，负责提供设计、施工所需的相关资料和场地。1.3.2乙方：指合同约定的受托方，负责完成合同约定的设计、施工及材料供应工作。1.3.3设计：指根据甲方需求，为甲方提供商用厨房的整体设计方案，包括平面布局、效果图、施工图纸等。1.3.4施工：指按照设计方案和施工图纸，进行商用厨房的建造、安装、调试等工作。1.3.5材料：指用于商用厨房建造、安装、调试等工作的各项建筑材料、设备、配件等。第二条合同范围及内容2.1设计范围：包括但不限于商用厨房的整体设计方案、平面布局、效果图、施工图纸等。2.2施工范围：包括但不限于商用厨房的土建工程、安装工程、装修工程、调试等工作。2.3材料供应范围：包括但不限于商用厨房建造所需的建筑材料、设备、配件等。第三条合同价格3.1设计费用：人民币__________元整（大写：_________________________元整）。3.2施工费用：人民币__________元整（大写：_________________________元整）。3.3材料费用：人民币__________元整（大写：_________________________元整）。3.4付款方式及进度：3.4.1合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方设计费用的50%。3.4.2设计完成后，甲方支付乙方设计费用的剩余50%。3.4.3工程开工后，甲方按工程进度支付乙方施工费用的50%。3.4.4工程完工并验收合格后，甲方支付乙方施工费用的剩余50%。3.4.5材料费用按照实际发生额进行支付。第四条设计及施工期限4.1设计期限：自合同签订之日起，不超过__________个工作日。4.2施工期限：自设计方案确认之日起，不超过__________个工作日。4.3延期条款：4.3.1如因甲方原因导致设计或施工延期，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同总价的1%。4.3.2如因乙方原因导致设计或施工延期，乙方应承担相应的违约责任，具体违约金金额由双方协商确定。第五条质量标准及验收5.1设计质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和甲方需求。5.2施工质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准、设计方案和施工图纸。5.3验收程序及标准：5.3.1工程完工后，甲方应组织验收，乙方负责配合。5.3.2验收合格后，双方签署验收报告。5.3.3如验收不合格，乙方应在甲方指定期限内整改到位，并重新验收。第六条保密条款6.1保密内容：合同双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。6.2保密期限：自合同签订之日起，至合同终止或履行完毕之日止。6.3违约责任：如一方违反保密条款，泄露对方保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第八条争议解决8.1争议解决方式：双方应通过友好协商的方式解决合同争议。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决地点：合同签订地。8.3诉讼或仲裁：任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或按照双方约定向仲裁机构申请仲裁。第九条合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件：本合同自双方签字或盖章之日起生效。9.2合同变更程序：任何一方提出合同变更要求，需以书面形式通知对方，经双方协商一致后签署书面变更协议。9.3合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致解除合同。第十条一般条款10.1合同的解释：本合同未尽事宜，应参照国家相关法律法规、行业标准及双方行业惯例执行。10.2合同的附件：本合同附件包括设计方案、施工图纸、材料清单等，附件与合同具有同等法律效力。10.3合同的修订：本合同如有修改、补充，需经双方协商一致，并以书面形式签署。第十一条法律适用及争议解决11.1法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼，或按照双方约定向仲裁机构申请仲裁。第十二条其他条款12.1甲方权益保障：乙方应确保设计、施工质量符合约定标准，并保障甲方的合法权益。12.2乙方权益保障：甲方应按照合同约定支付设计、施工及材料费用，并保障乙方的合法权益。12.3第三方权益保障：双方应尊重并保护第三方的合法权益，如涉及第三方权益的问题，应与第三方协商解决。第十三条附件13.1设计方案：详见附件一。13.2施工图纸：详见附件二。13.3材料清单：详见附件三。第十四条签署页14.1甲方签署页：（此处插入甲方签署页）14.2乙方签署页：（此处插入乙方签署页）第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方：指除甲方和乙方之外的，与本合同项目有关联的其他个人、法人或其他组织。1.2第三方范围：包括但不限于咨询机构、检测机构、监理机构、供应商、分包商等。第二条第三方介入的方式与程序2.1第三方介入方式：第三方根据合同约定或甲乙双方协商，以提供服务、供应材料、参与管理等形式介入项目。2.2第三方介入程序：第三方介入前，需与甲乙双方签订相应的服务协议或合同，明确双方的权利义务。第三条第三方责任与权益3.1第三方责任：第三方应按照约定提供服务或供应材料，并保证其服务质量、安全、环保等符合国家法律法规及合同要求。3.2第三方权益：第三方有权按照合同约定获取相应的报酬，并有权要求甲乙双方履行合同约定的义务。第四条第三方与甲乙双方的关系4.1第三方与甲方：第三方应直接向乙方负责，履行合同约定的义务。但第三方在履行合同过程中，对甲方造成损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。4.2第三方与乙方：第三方应按照合同约定向乙方提供服务或供应材料，并接受乙方的监督和管理。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额：第三方应对其履行合同过程中产生的损害承担赔偿责任，但赔偿金额不得超过合同约定的限额。5.2第三方责任限额的确定：第三方责任限额可根据合同金额、项目风险等因素进行协商确定，并在合同中予以明确。第六条第三方违约处理6.2第三方违约处理：甲方或乙方均可根据合同约定，要求第三方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第七条第三方权益保护7.1甲方权益保护：第三方在履行合同过程中，不得侵犯甲方的知识产权、商业秘密等合法权益。7.2乙方权益保护：第三方在履行合同过程中，不得侵犯乙方的知识产权、商业秘密等合法权益。第八条第三方退出与替代8.1第三方退出：第三方在合同履行过程中，如需退出项目，应提前通知甲乙双方，并按照合同约定承担相应责任。8.2第三方替代：如第三方未能履行或未能完全履行合同约定的义务，甲乙双方可协商确定替代方案，并签订相应的补充协议。第九条第三方介入的变更与解除9.1第三方变更：合同履行过程中，如需变更第三方的义务，甲乙双方应协商一致，并签订相应的变更协议。9.2第三方解除：合同履行过程中，如需解除第三方的义务，甲乙双方应协商一致，并签订相应的解除协议。第十条第三方介入的协调与管理10.1第三方协调：甲乙双方应建立第三方协调机制，确保第三方顺利履行合同约定的义务。10.2第三方管理：甲乙双方应建立第三方管理制度，对第三方进行监督和管理，确保项目顺利进行。第十一条第三方介入的合同纠纷处理11.1第三方合同纠纷：第三方与甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼，或按照双方约定向仲裁机构申请仲裁。第十二条第三方介入的法律法规遵守12.1第三方应遵守国家法律法规、行业标准及甲方、乙方的规章制度，确保项目合法合规进行。第十三条第三方介入的保密条款13.1第三方保密：第三方应对其在项目过程中获取的甲方、乙方商业秘密、技术秘密等予以保密。13.2第三方保密责任：第三方泄露甲方、乙方保密信息的，应承担违约责任，赔偿甲方、乙方的损失。第十四条第三方介入的签署页14.1第三方签署页：（此处插入第三方签署页）第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：设计方案详细要求和说明：设计方案应包括商用厨房的整体设计方案、平面布局、效果图、施工图纸等，要求符合国家相关法律法规、行业标准和甲方需求。附件二：施工图纸详细要求和说明：施工图纸应包括商用厨房的土建工程、安装工程、装修工程、调试等工作所需的所有图纸和资料，要求清晰、准确、完整。附件三：材料清单详细要求和说明：材料清单应包括商用厨房建造所需的建筑材料、设备、配件等详细信息，包括名称、型号、规格、数量、单价、总价等。附件四：第三方服务协议或合同详细要求和说明：第三方服务协议或合同应明确双方的权利义务，包括服务内容、服务期限、服务质量、违约责任等。附件五：第三方资质证明文件详细要求和说明：第三方提供的资质证明文件应包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、行业资质证书等，以证明其合法经营资格和能力。附件六：第三方责任保险单详细要求和说明：第三方应提供有效的责任保险单，保险金额应不低于合同约定的责任限额，以保障甲乙双方的合法权益。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按照合同约定支付设计、施工及材料费用。2.乙方未按照合同约定提供设计方案、施工图纸、材料清单等。3.第三方未按照合同约定提供服务或供应材料，或未保证其质量、安全、环保等符合要求。4.甲方未按照合同约定履行甲方义务，如提供场地、配合工作等。5.乙方未按照