2024年度核能发电站建设施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度核能发电站建设施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3核能发电站1.4施工合同第二条合同范围与工程内容2.1工程概述2.2施工范围2.3施工内容第三条合同价格与支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4最终付款第四条工期与进度4.1施工期限4.2关键节点4.3进度报告第五条质量与标准5.1施工质量5.2国家标准5.3行业标准第六条安全生产与环保6.1安全生产6.2环保要求6.3应急预案第七条合同变更与解除7.1变更条件7.2解除条件7.3变更解除程序第八条违约责任8.1发包方违约8.2承包方违约8.3违约责任认定与赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任第十二条知识产权保护12.1知识产权归属12.2知识产权保护措施12.3侵权责任第十三条合同的转让13.1转让条件13.2转让程序13.3转让后果第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同效力14.4附件说明第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指根据本合同规定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即2024年度核能发电站建设项目的投资方和项目管理方。1.2承包方承包方是指根据本合同规定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即承担核能发电站建设项目施工任务的法人或其他组织。1.3核能发电站核能发电站是指根据本合同规定，由承包方进行施工建设的发电设施，包括核反应堆、冷却塔、发电机组等主要设施及其辅助设施。1.4施工合同施工合同是指发包方与承包方签订的，关于核能发电站建设项目施工任务的合同，包括合同条款、附件以及其他相关文件。第二条合同范围与工程内容2.1工程概述核能发电站建设项目是一项涉及核能利用、电力生产及相关配套设施建设的工程，包括但不限于土建工程、安装工程、调试工程、环保工程等。2.2施工范围承包方的施工范围包括核能发电站建设项目的全部或部分工程，具体施工范围和工程内容详见合同附件。2.3施工内容承包方应按照合同约定的施工范围，完成核能发电站建设项目的土建、安装、调试等施工任务，并保证施工质量符合国家标准和行业规定。第三条合同价格与支付方式3.1合同总价本合同总价是指承包方完成核能发电站建设项目施工任务所需的全部费用，包括施工成本、管理费用、利润等。合同总价详见合同附件。3.2支付方式本合同的支付方式分为进度付款和最终付款。进度付款是指根据工程进度和合同约定，发包方按照一定比例支付合同价款；最终付款是指工程验收合格后，发包方支付剩余的合同价款。3.3进度付款进度付款的具体比例和时间节点，以及付款申请的程序和审批流程，详见合同附件。3.4最终付款在核能发电站建设项目验收合格后，发包方应在合同约定的时间内支付剩余的合同价款。具体付款时间和方式，详见合同附件。第四条工期与进度4.1施工期限本合同约定的施工期限是指承包方完成核能发电站建设项目施工任务的期限，自合同签订之日起至工程验收合格之日止。具体施工期限详见合同附件。4.2关键节点本合同约定的关键节点是指影响核能发电站建设项目进度的重要事件，包括但不限于工程开工、土建工程竣工、安装工程竣工、调试工程竣工等。承包方应按照合同约定的时间节点完成相关施工任务。4.3进度报告承包方应按照合同约定的时间节点，向发包方提交核能发电站建设项目的进度报告。进度报告应包括工程进度、施工质量、安全生产等情况。第五条质量与标准5.1施工质量承包方应保证核能发电站建设项目的施工质量符合国家标准和行业规定，确保工程安全、可靠、经济、环保。5.2国家标准核能发电站建设项目的施工质量应符合国家相关法律法规、技术规范和标准的要求。5.3行业标准核能发电站建设项目的施工质量应符合电力行业、核能行业的相关标准和要求。第六条安全生产与环保6.1安全生产承包方应严格按照国家法律法规、行业标准和合同约定，加强施工现场的安全生产管理，确保施工过程中的人员安全和设备安全。6.2环保要求承包方应遵守国家环保法律法规，加强施工现场的环境保护，确保施工过程中的环境保护措施得到有效执行。6.3应急预案承包方应制定核能发电站建设项目的应急预案，包括安全生产事故、环保事故等应急处理措施。应急预案应报发包方备案。第八条违约责任8.1发包方违约发包方违反合同约定，导致承包方无法按时、按质完成施工任务的，发包方应承担违约责任。具体违约责任如下：（1）导致工期延误的，应支付承包方因此产生的额外费用；（2）导致施工质量不符合约定的，应承担相应的修复、返工等费用；（3）其他违反合同约定的行为，根据实际情况承担相应责任。8.2承包方违约承包方违反合同约定，导致发包方无法按时、按质完成施工任务的，承包方应承担违约责任。具体违约责任如下：（1）导致工期延误的，应支付发包方因此产生的额外费用；（2）导致施工质量不符合约定的，应承担相应的修复、返工等费用；（3）其他违反合同约定的行为，根据实际情况承担相应责任。8.3违约责任认定与赔偿对于违约责任的认定和赔偿金额的计算，双方可协商解决，也可请求仲裁机构或人民法院认定。赔偿金额应包括实际损失、合同履行利益等。第九条争议解决9.1争议解决方式（1）请求仲裁机构进行仲裁；（2）向人民法院提起诉讼。9.2仲裁双方同意，仲裁机构的选择应位于合同履行地或者双方约定的地点。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3诉讼如选择向人民法院提起诉讼，应按照合同履行地或者双方约定的管辖法院进行。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。10.2合同变更程序合同履行过程中，如双方同意变更合同内容的，应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。变更协议与本合同具有同等法律效力。10.3合同终止条件（1）合同约定的施工任务全部完成，并经双方验收合格；（2）双方协商一致解除合同；（3）依法应当终止的其他情形。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、运营秘密等，应予以保密。保密内容的具体范围和保密期限，详见合同附件。11.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或解除之日止。11.3泄密责任如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第十二条知识产权保护12.1知识产权归属双方在合同履行过程中创造的知识产权，归创造方所有。另有约定的，从其约定。12.2知识产权保护措施双方应共同采取措施，保护合同履行过程中的知识产权，防止他人侵权。12.3侵权责任如发生知识产权侵权行为，侵权方应承担相应的法律责任。第十三条合同的转让13.1转让条件未经对方同意，任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。13.2转让程序如一方确需转让合同权利义务的，应提前书面通知对方，并经对方同意。13.3转让后果合同权利义务的转让，不影响本合同的履行。转让后的合同主体，应继续履行合同约定的义务。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。不可抗力的具体情况及影响，由双方协商确定。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。合同附件及补充协议等，均为本合同的组成部分。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方定义及责任15.1第三方定义第三方是指除甲乙方之外，参与或涉及本合同履行过程中的各方，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、检测方、融资方等。15.2第三方责任第三方介入本合同履行过程中，应严格遵守国家法律法规、行业标准和合同约定，按照甲乙方的要求，完成相应的职责。如第三方未能履行其职责，导致合同无法正常履行，应承担相应的责任。15.3第三方权利第三方在本合同履行过程中，享有合同约定的权利，包括但不限于获得合同款项、参与工程管理等。15.4第三方义务第三方应承担合同约定的义务，包括但不限于按照合同约定的标准完成工作、保证工程质量安全等。16.第三方介入的程序及条件16.1第三方介入程序当甲乙方根据本合同需要第三方介入时，应提前书面通知对方，并经双方协商一致。双方应共同确定第三方的selection、职责、权利和义务等。16.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：（1）具备相应的资质和能力；（2）符合国家法律法规、行业标准和合同约定；（3）甲乙双方同意第三方介入。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定甲乙双方应根据第三方的资质、能力、介入程度等因素，共同协商确定第三方的责任限额。责任限额可包括金额上限、质量标准、安全要求等。17.2第三方责任限额的调整甲乙双方应根据第三方实际履行情况，及时调整第三方的责任限额。如第三方未能履行其职责，导致合同无法正常履行，甲乙双方有权要求第三方承担相应的责任。17.3第三方责任限额的支付第三方责任限额的支付方式、支付时间等，应由甲乙双方根据合同约定和实际情况协商确定。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲乙方的关系第三方介入本合同履行过程中，应遵守甲乙方的指令和要求，但甲乙方不得干预第三方独立行使职责。18.2第三方与承包方的关系第三方介入施工过程时，承包方应积极配合，提供必要的信息和资源。第三方与承包方之间的具体合作关系，由甲乙双方协商确定。18.3第三方与发包方的关系19.第三方介入的变更与解除19.1第三方介入的变更当甲乙方需变更第三方职责、权利、义务等内容时，应提前书面通知对方，并经双方协商一致。19.2第三方介入的解除当甲乙方需解除第三方介入时，应提前书面通知对方，并经双方协商一致。解除第三方介入后，甲乙双方应继续履行本合同约定的义务。20.第三方介入的违约处理20.1第三方违约第三方如违反本合同约定，导致合同无法正常履行，应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：（1）导致工期延误的，应支付甲乙双方因此产生的额外费用；（2）导致工程质量不符合约定的，应承担相应的修复、返工等费用；（3）其他违反合同约定的行为，根据实际情况承担相应责任。20.2第三方违约责任认定与赔偿对于第三方违约责任的认定和赔偿金额的计算，甲乙双方可协商解决，也可请求仲裁机构或人民法院认定。赔偿金额应包括实际损失、合同履行利益等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同主体资质证明：包括发包方和承包方的营业执照、资质证书、法定代表人身份证明等。2.施工范围和工程内容：包括施工图纸、技术规范、工程量清单等。3.合同价格明细：包括合同总价、各部分工程的价格、材料费、人工费、管理费等。4.支付方式及进度付款时间表：包括付款比例、付款时间、付款申请流程等。5.施工期限和关键节点：包括开工日期、竣工日期、各阶段工程完成时间等。6.质量标准和要求：包括国家标准、行业标准、施工质量验收标准等。7.安全生产和环保措施：包括安全生产责任制度、应急预案、环保措施等。8.合同变更、解除和终止的条件及程序：包括变更、解除、终止的条件、程序、通知等。9.保密条款：包括保密内容、保密期限、泄密责任等。10.知识产权归属和保护措施：包括知识产权归属、保护措施、侵权责任等。11.合同转让条件及程序：包括转让条件、转让程序、转让后果等。12.第三方介入的程序、条件和责任：包括第三方介入程序、条件、责任等。13.违约责任认定和赔偿标准：包括违约行为、责任认定、赔偿标准等。14.争议解决方式：包括争议解决方式、仲裁机构、诉讼管辖等。说明二：违约行为及责任认定：1.发包方违约行为：（1）未按照合同约定的时间和方式支付款项；（2）未提供施工所需的土地、场地、设备等；（3）未按照合同约定提供技术资料、图纸等；（4）擅自变更施工范围、工程内容等；（5）其他违反合同约定的行为。2.承包方违约行为：（1）未按照合同约定的时间和质量标准完成施工任务；（2）未按照合同约定提供施工人员、设备、材料等；（3）擅自变更施工方案、施工进度等；（4）未按照合同约定进行安全生产和环保措施；（5）其他违反合同约定的行为。违约责任认定标准：1.发包方违约责任：（1）未按时支付款项的，应支付逾期付款的利息；（2）未提供施工所需的土地、场地、