2024年度北京地铁线路扩建土建施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度北京地铁线路扩建土建施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3地铁线路扩建工程第二条合同范围及工程内容2.1工程范围2.2工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条合同工期4.1工期要求4.2工期延误第五条工程质量与标准5.1工程质量要求5.2工程标准第六条合同的履行6.1承包方的义务6.2发包方的义务第七条合同变更7.1变更条件7.2变更程序第八条违约责任8.1承包方违约8.2发包方违约第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构第十条合同的解除10.1解除条件10.2解除程序第十一条合同的终止11.1终止条件11.2终止程序第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的生效、变更和解除14.3合同的履行地点和时间14.4附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3地铁线路扩建工程地铁线路扩建工程指的是从站至站之间的地铁线路扩建工程，具体包括土建施工、隧道开挖、轨道铺设、车站装修等内容，具体工程内容以合同附件为准。第二条合同范围及工程内容2.1工程范围工程范围包括但不限于：地铁线路扩建工程的施工图设计、施工、设备采购、安装、调试、试运行、竣工验收、保修等。2.2工程内容工程内容包括但不限于：土建施工、隧道开挖、轨道铺设、车站装修、设备采购和安装、系统调试和试运行、竣工验收等。第三条合同价格3.1合同总价合同总价为人民币（大写）：壹拾叁亿捌仟伍佰捌拾万元整（小写）：1385800000.00元。3.2价格调整合同总价在合同签订后，如因发包方原因导致工程范围、工程内容、工程量等发生变化，合同总价按实际发生的变化进行调整，具体调整方式见合同附件。3.3支付方式发包方按照合同约定，向承包方支付合同价款。支付方式为银行转账，具体支付条款见合同附件。第四条合同工期4.1工期要求合同约定的工期为个月，自合同签订之日起计算。4.2工期延误如承包方原因导致工期延误，应按照合同约定向发包方支付违约金，具体违约金计算方式见合同附件。第五条工程质量与标准5.1工程质量要求工程质量应符合国家及行业相关标准、规范要求，并满足发包方的使用要求。5.2工程标准工程标准包括但不限于：土建工程、隧道工程、轨道工程、车站装修工程等，具体标准见合同附件。第六条合同的履行6.1承包方的义务承包方应按照合同约定，完成工程的设计、施工、设备采购、安装、调试、试运行、竣工验收、保修等工作。6.2发包方的义务发包方应按照合同约定，向承包方支付合同价款，提供施工场地，协调相关部门，确保工程顺利进行。合同的其他条款将在后续的合同谈判和签订过程中确定，并以合同附件形式呈现。第八条违约责任8.1承包方违约承包方如违反合同约定，应承担违约责任。违约责任包括但不限于：向发包方支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。具体违约责任按照合同约定和法律规定执行。8.2发包方违约发包方如违反合同约定，应承担违约责任。违约责任包括但不限于：向承包方支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。具体违约责任按照合同约定和法律规定执行。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构如双方在争议解决方式中选择诉讼，合同签订地人民法院为争议解决机构。第十条合同的解除10.1解除条件在合同履行过程中，任何一方违约严重违反合同约定，对方均有权解除合同。10.2解除程序合同解除需书面通知对方，并在通知中说明解除理由。合同解除后，双方应按照合同约定和法律规定处理后续事项。第十一条合同的终止11.1终止条件合同终止条件包括但不限于：工程竣工、保修期结束、合同约定的其他终止条件。11.2终止程序合同终止需书面通知对方，并在通知中说明终止理由。合同终止后，双方应按照合同约定和法律规定处理后续事项。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同谈判、签订和履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止或解除之日止。第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用本合同的订立、效力、解释、履行、修改和终止，以及解决争议的方式，均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决如双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。因不可抗力导致合同不能履行或部分履行，双方均不承担违约责任。14.2合同的生效、变更和解除本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。合同的变更和解除应书面签订，并经双方认可。14.3合同的履行地点和时间合同履行地点为中华人民共和国北京市，履行时间为合同约定的工期。14.4附件本合同附件包括合同履行所需的技术文件、施工图纸、工程量清单等，附件与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同履行过程中可能涉及到第三方介入的情况，为明确各方的权责，特对合同进行如下修正：第一条第三方定义1.1第三方是指除甲乙方之外，参与或涉及本合同工程的其他单位或个人，包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、材料供应商、设备供应商等。1.2第三方介入是指第三方参与或涉及本合同工程的施工、设计、监理、材料供应、设备供应等活动。第二条第三方责任2.1第三方介入第三方介入本合同工程，应遵守国家法律法规、行业标准和合同约定，严格按照甲乙双方的指令和要求进行工作。2.2第三方责任第三方应对其介入本合同工程的行为所产生的后果承担责任。如因第三方原因导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，由第三方承担相应责任。2.3第三方限额责任甲乙双方与第三方签订的合同中应明确第三方的责任限额。责任限额包括但不限于赔偿限额、责任范围、限额的调整方式等。第三条第三方权益3.1第三方权益保护甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得干涉第三方正常履行合同义务。3.2第三方权益变更如第三方权益发生变更，甲乙双方应及时修改合同相关条款，并书面通知对方。第四条第三方违约处理4.1第三方违约第三方如违反合同约定，应承担违约责任。违约责任包括但不限于：向甲乙双方支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。4.2第三方违约处理甲乙双方与第三方协商处理违约事宜。如协商不成，甲乙双方均有权依法向人民法院提起诉讼。第五条第三方退出5.1第三方退出条件第三方因故需退出本合同工程，应提前书面通知甲乙双方。5.2第三方退出程序第三方退出后，甲乙双方应按照合同约定处理后续事宜，包括但不限于工程交接、结算等。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲方关系第三方与甲方之间的合同关系，不影响第三方与乙方之间的合同关系。6.2第三方与乙方关系第三方与乙方之间的合同关系，不影响第三方与甲方之间的合同关系。第七条第三方介入的协调和管理7.1第三方协调甲乙双方应负责协调第三方的工作，确保第三方按照合同约定履行义务。7.2第三方管理甲乙双方应加强对第三方的管理，确保第三方施工安全、质量、进度等方面符合合同要求。第八条第三方保险8.1第三方责任保险第三方应根据甲乙双方的要求，购买并维持相应的责任保险。8.2第三方保险权益甲乙双方应协助第三方办理保险相关事宜，确保保险权益的落实。第九条合同的变更和解除9.1合同变更如因第三方介入导致合同变更，甲乙双方应协商一致，并书面签订变更协议。9.2合同解除如第三方原因导致合同解除，甲乙双方应按照合同约定处理后续事宜。第十条争议解决10.1争议解决方式甲乙双方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构如甲乙双方与第三方之间的争议提交诉讼，合同签订地人民法院为争议解决机构。第十一条法律适用及争议解决11.1法律适用本合同的订立、效力、解释、履行、修改和终止，以及解决争议的方式，均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决如甲乙双方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。因不可抗力导致合同不能履行或部分履行，甲乙双方与第三方均不承担违约责任。12.2合同的生效、变更和解除本合同自甲乙双方与第三方签订之日起生效。合同的变更和解除应书面签订，并经甲乙双方与第三方认可。12.3合同的履行地点和时间合同履行地点为中华人民共和国北京市，履行时间为合同约定的工期。12.4附件本合同附件包括合同履行所需第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件附件二：施工图纸附件三：工程量清单附件四：技术规范和标准附件五：材料和设备采购清单附件六：施工组织设计附件七：安全生产管理措施附件八：质量保修协议附件九：合同履行过程中的变更协议附件十：违约行为及责任认定附件一：工程设计文件本附件包含地铁线路扩建工程的详细设计方案、施工图纸及相关技术文件。设计文件应符合国家法律法规、行业标准和甲乙双方的要求。附件二：施工图纸施工图纸包括但不限于隧道开挖、轨道铺设、车站装修等施工细节。图纸应清晰、准确，确保施工过程中的正确理解和执行。附件三：工程量清单工程量清单详细列出工程项目的各项工程量及其对应的数量和单位，作为合同价款计算的基础。附件四：技术规范和标准本附件列出地铁线路扩建工程所需遵循的技术规范和标准，包括土建工程、隧道工程、轨道工程、车站装修工程等。附件五：材料和设备采购清单材料和设备采购清单详细列出工程所需的材料和设备名称、规格、数量等信息。附件六：施工组织设计施工组织设计包含施工方案、施工进度计划、施工现场管理、人员配置等内容，确保施工顺利进行。附件七：安全生产管理措施本附件列出施工过程中的安全生产管理措施，包括安全防护、应急预案等。附件八：质量保修协议质量保修协议明确质量保修的范围、期限、保修责任等内容。附件九：合同履行过程中的变更协议合同履行过程中的变更协议用于记录合同履行过程中双方就工程范围、工程内容、工程量等发生的变更。附件十：违约行为及责任认定本附件详细罗列合作中所有涉及到的各种违约行为以及违约的责任认定标准，并进行简要的示例说明。说明二：违约行为及责任认定：1.承包方未按照合同约定履行施工义务，如延迟施工、施工质量不符合标准等。示例：承包方因施工管理不善，导致工程进度延误超过合同约定的允许范围，需向发包方支付违约金。2.发包方未按照合同约定支付合同价款，如延迟支付、支付金额不足等。示例：发包方延迟支付合同价款，导致承包方无法正常进行施工，需向承包方支付违约金。3.承包方未按照合同约定采购