2024年度建筑施工总包合同：某地标建筑施工方与材料供应商之间的合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度建筑施工总包合同：某地标建筑施工方与材料供应商之间的合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方主体1.2合同标的定义第二条合同范围及工程量2.1施工内容范围2.2工程量及材料供应第三条合同价格及支付方式3.1合同价格构成3.2支付方式及时间第四条材料供应及质量要求4.1材料供应责任4.2材料质量标准第五条施工期限及进度5.1施工期限约定5.2施工进度计划第六条工程质量及验收6.1工程质量标准6.2验收程序及方法第七条违约责任及赔偿7.1违约行为及责任7.2赔偿金额及方式第八条争议解决及法律适用8.1争议解决方式8.2法律适用及管辖第九条保密条款9.1保密信息范围9.2保密期限及违约责任第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件及后果第十一条不可抗力11.1不可抗力事件的认定11.2不可抗力事件的后果处理第十二条合同的终止12.1合同终止条件12.2合同终止后的处理事项第十三条合同的附件13.1附件清单13.2附件的有效性第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项14.2附加条款的效力第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方主体1.2合同标的定义本合同所述的建筑施工总包合同，是指甲方委托乙方提供某地标建筑所需的所有建筑材料、设备及相关的技术支持和服务。第二条合同范围及工程量2.1施工内容范围本合同范围内的施工内容包括但不限于：土建工程、钢结构工程、装饰工程、安装工程等。2.2工程量及材料供应乙方根据甲方的施工计划和要求，按照合同约定的质量和数量，按时提供所需的建筑材料和设备。具体工程量和材料供应清单详见附件一。第三条合同价格及支付方式3.1合同价格构成本合同的总金额为人民币【】元整（大写：【】元整），具体构成详见附件二。3.2支付方式及时间甲方按照合同约定的工程进度和材料到货情况，分阶段向乙方支付合同价款。具体支付方式及时间详见附件三。第四条材料供应及质量要求4.1材料供应责任乙方负责按照甲方的要求，提供合同约定的建筑材料和设备，并保证材料和设备的质量和数量。4.2材料质量标准乙方提供的建筑材料和设备应符合国家相关标准和甲方的要求，具体质量标准详见附件四。第五条施工期限及进度5.1施工期限约定本合同的施工期限为【】个月，自甲方开工令发出之日起计算。5.2施工进度计划甲方应按照合同约定的施工进度计划进行施工，乙方应按照甲方的要求，按时提供所需的材料和设备。具体施工进度计划详见附件五。第六条工程质量及验收6.1工程质量标准本合同的工程质量标准应符合国家相关法律法规和行业标准，具体质量标准详见附件六。6.2验收程序及方法甲方应按照合同约定的验收程序和方法，对乙方提供的材料和工程进行验收。具体验收程序及方法详见附件七。第七条违约责任及赔偿7.1违约行为及责任双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。具体违约行为及责任详见附件八。7.2赔偿金额及方式违约方应按照合同约定的赔偿金额及方式，向守约方支付赔偿金。具体赔偿金额及方式详见附件九。第八条争议解决及法律适用8.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2法律适用及管辖本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律，具体适用法律及管辖法院详见附件十。第九条保密条款9.1保密信息范围双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均为保密信息。保密信息的具体范围详见附件十一。9.2保密期限及违约责任双方对保密信息的保密期限为【】年，自知悉之日起计算。如有违约，违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。具体保密期限及违约责任详见附件十二。第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除条件及后果一方如遇不可抗力事件，导致无法履行合同，可以解除合同。解除合同后，双方应按照合同约定处理后续事项，并承担相应的责任。具体解除条件及后果详见附件十三。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件的认定不可抗力事件包括自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、罢工等）以及政府行为（如政策调整、禁止施工等）。11.2不可抗力事件的后果处理如遇不可抗力事件，双方应立即通知对方，并在【】小时内提供相关证明文件。根据事件的严重程度，双方协商决定是否继续履行合同，并调整合同履行期限和方式。具体后果处理详见附件十四。第十二条合同的终止12.1合同终止条件合同终止条件如下：（1）合同约定的工程全部完工，双方办理完毕验收手续；（2）双方协商一致终止合同；（3）一方违约，对方有权终止合同；（4）不可抗力事件导致合同无法履行。12.2合同终止后的处理事项合同终止后，双方应按照合同约定处理后续事项，包括结算、清理现场、移交资料等。具体处理事项详见附件十五。第十三条合同的附件13.1附件清单附件清单详见附件一。13.2附件的有效性附件是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。如附件与合同有冲突，以合同为准。第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项除本合同和附件外，双方还约定如下事项：（1）合同签订后【】天内，双方应按照约定履行合同义务；（2）乙方应在每月【】日前，向甲方提交材料供应进度报告；（3）甲方应在每季度【】日前，向乙方支付合同价款。14.2附加条款的效力本合同的其他条款和附加条款，均具有法律效力，双方应严格遵守。如有争议，参照本合同第八条解决。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入的定义在本合同中，第三方介入是指除甲方和乙方之外的，根据合同约定或经双方同意，参与合同履行或与合同履行相关的任何个人、法人或其他组织。1.2第三方介入的范围第三方介入包括但不限于：中介方、监理方、设计方、施工分包方、材料检测方、政府部门等。第二条第三方介入的义务与责任2.1第三方介入的义务第三方介入方应按照合同约定或甲乙双方的同意，履行相关义务，确保合同的顺利履行。2.2第三方介入的责任第三方介入方应对其介入行为所产生的后果承担责任，并保证不损害甲乙双方的合法权益。第三条第三方介入的权益保护3.1第三方介入方的权益第三方介入方在履行合同义务过程中，享有合同约定的权益，包括但不限于费用支付、质量保障、进度控制等。3.2甲乙双方的保障义务甲方和乙方应保证第三方介入方的合法权益，不得无故干预或损害第三方介入方的合同权益。第四条第三方介入的协调与沟通4.1第三方介入的协调4.2第三方介入的沟通渠道甲乙双方与第三方介入方的沟通渠道包括但不限于定期会议、工作报告、现场协调等。第五条第三方介入的费用与支付5.1第三方介入的费用第三方介入方所需费用，包括但不限于咨询费、检测费、监理费等，由甲方承担。5.2第三方介入的支付方式甲方应按照合同约定或甲乙双方的同意，向第三方介入方支付相关费用。第六条第三方介入的违约处理6.1第三方介入方的违约行为第三方介入方如发生违约行为，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2第三方介入的违约处理方式如第三方介入方发生违约行为，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条第三方介入的变更与解除7.1第三方介入的变更合同履行过程中，如需变更第三方介入方，应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。7.2第三方介入的解除甲乙双方均有权在合同履行过程中，解除与第三方介入方的合同关系。解除合同后，双方应按照合同约定处理后续事项，并承担相应的责任。第八条第三方介入的责任限额8.1第三方介入方的责任限额第三方介入方的责任限额应根据合同约定的金额或甲乙双方的同意确定。8.2第三方介入方责任限额的确定方式第三方介入方的责任限额可采取固定金额、按比例分担等方式确定。具体方式由甲乙双方协商确定。第九条第三方介入的保险事宜9.1第三方介入方的保险第三方介入方应根据合同约定，为其在履行合同过程中可能产生的损失购买相应的保险。9.2第三方介入方保险的效力第三方介入方的保险合同应视为本合同的一部分，与合同具有同等法律效力。第十条第三方介入与甲乙双方的关系10.1第三方介入与甲乙双方的关系第三方介入方与甲乙双方之间仅为合同关系，不构成任何形式的隶属或代理关系。10.2第三方介入方的独立性第三方介入方在履行合同过程中，应保持独立性，不得受制于甲乙任何一方。第十一条第三方介入的合规性11.1第三方介入方的合规性第三方介入方应遵守国家相关法律法规，不得有任何违法行为。11.2甲乙双方的合规义务甲方和乙方应确保第三方介入方的合规性，不得引入不合规的第三方介入方。第十二条第三方介入的保密义务12.1第三方介入方的保密义务第三方介入方应对其在合同履行过程中知悉的甲乙双方的保密信息承担保密义务。12.2保密信息的范围与期限第三方介入方的保密信息范围、期限及违约责任，详见本合同第九条。第十三条第三方介入的争议解决13.1第三方介入的争议解决第三方介入方与甲乙双方之间发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2第三方介入的争议解决适用法律第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同主体信息详细列出甲方和乙方的法定名称、注册地址、联系方式、法定代表人等信息。附件二：合同价格构成详细列出合同总价款、材料费用、人工费用、管理费用等构成要素。附件三：支付方式及时间详细列出支付的时间节点、支付金额、支付方式（如银行转账、现金等）。附件四：材料质量标准详细列出材料质量的国家标准、行业标准或者甲方提出的具体要求。附件五：施工进度计划详细列出施工的各个阶段、预计完成时间、关键节点等。附件六：工程质量标准详细列出工程质量的国家标准、行业标准或者甲方提出的具体要求。附件七：验收程序及方法详细列出验收的标准、流程、方法以及验收主体的权利和义务。附件八：违约行为及责任详细列出违约行为的种类、违约责任的具体承担方式、违约金的计算方法等。附件九：保密信息范围详细列出保密信息的种类、保密期限、违约责任等。附件十：争议解决及法律适用详细列出争议解决的途径、法律适用的范围、管辖法院等。附件十一：第三方介入名单详细列出第三方介入方的名称、职责、权利等。附件十二：第三方介入费用支付详细列出第三方介入费用的支付时间、支付方式、支付金额等。附件十三：第三方介入违约责任详细列出第三方介入方违约行为的认定、违约责任的具体承担方式等。附件十四：其他约定详细列出合同中除条款外的其他约定事项。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付合同价款。2.乙方未按约定时间提供材料或工程。3.乙方提供的材料不符合约定的质量标准。4.甲方未按约定时间完成施工进度。5.甲方未按约定进行工程验收。6.乙方未按约定保密甲方的商业秘密。7.第三方介入方未按约定履行其职责。违约责任认定标准：1.违约金计算：按照合同总价的【】%计算违约金。2.赔偿损失计算：根据甲方实际损失金额进行赔偿。3.违约行为导致的工程延期，按照每日【】元计算违约金。4.第三方介入方违约，由乙方