2024年度云计算中心项目施工总承包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度云计算中心项目施工总承包合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3项目1.4施工总承包2.合同范围及内容2.1工程范围2.2施工内容2.3工程量清单3.合同价格3.1总价合同3.2合同价格计算3.3价格调整4.合同履行4.1施工准备4.2施工进度4.3质量控制4.4安全文明施工5.合同结算5.1付款方式5.2进度付款5.3竣工结算5.4质量保证金6.合同变更6.1变更条件6.2变更程序6.3变更价款7.合同解除7.1解除条件7.2解除程序7.3解除后的处理8.违约责任8.1发包人违约8.2承包人违约8.3违约责任处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼9.3争议解决时间限制10.合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密责任12.合同的转让12.1转让条件12.2转让程序12.3转让后的责任承担13.合同适用法律13.1适用法律13.2法律解释14.其他条款14.1不可抗力14.2税法规定14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指按照中国法律设立，具有独立法人资格，承担本合同项目投资、建设、管理、运营和维护义务的单位。1.2承包人承包人是指按照中国法律设立，具有独立法人资格，承担本合同项目施工总承包义务的单位。1.3项目项目是指本合同约定的云计算中心项目，包括所有工程、货物和服务。1.4施工总承包施工总承包是指承包人根据本合同约定，对项目的施工范围内全部工程进行设计、采购、施工、调试、验收、培训和保修等工作，并承担相应责任。第二条合同范围及内容2.1工程范围工程范围包括云计算中心项目的土建工程、安装工程、装饰工程、设备采购和安装、系统集成、调试和验收等。2.2施工内容施工内容包括但不仅限于：（1）土建工程：包括场地平整、建筑施工、结构施工、水电安装等；（2）安装工程：包括暖通空调、消防、智能化系统、通信系统等；（3）装饰工程：包括内外装饰、装修、家具配置等；（4）设备采购和安装：包括服务器、存储设备、网络设备、安全设备等；（5）系统集成：包括系统软件、应用软件、数据库、信息安全等；（6）调试和验收：包括设备调试、系统测试、性能测试、验收等。2.3工程量清单工程量清单详细列明本项目各项工程的名称、数量、规格、质量要求等，作为本合同的重要组成部分。第三条合同价格3.1总价合同本合同采用总价合同方式，即承包人按照本合同约定完成全部工程，发包人支付合同总价。3.2合同价格计算合同价格根据工程量清单、施工方案、市场行情等因素确定，具体计算方式详见合同价格计算书。3.3价格调整合同签订后，因市场行情变化、政策调整等原因导致工程成本发生较大变化，双方可协商调整合同价格。价格调整的具体办法另行约定。第四条合同履行4.1施工准备承包人负责施工前的准备工作，包括场地平整、施工图纸、施工方案、人员组织、材料采购等。4.2施工进度承包人按照合同约定的工期完成施工，确保项目按期交付。4.3质量控制承包人应确保施工质量，符合国家法律法规、行业标准和发包人的要求。4.4安全文明施工承包人应严格按照国家法律法规、安全生产标准和文明施工要求，确保施工过程中的安全生产。第五条合同结算5.1付款方式合同付款分为预付款、进度付款和竣工结算三个阶段。5.2进度付款进度付款按照合同约定的付款比例和时间进行，具体付款办法详见合同付款条款。5.3竣工结算项目竣工后，承包人向发包人提交竣工结算报告，发包人按照合同约定进行审核和支付。5.4质量保证金承包人应在合同约定的质量保证期内，对项目质量进行保修。质量保证期结束后，发包人按照合同约定退还质量保证金。第六条合同变更6.1变更条件合同履行过程中，因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需要变更的，双方可协商变更。6.2变更程序合同变更应书面签订补充协议，并报相关政府部门备案。6.3变更价款合同变更导致的价款调整，按照双方约定的办法进行计算和支付。第八条违约责任8.1发包人违约发包人未按照合同约定履行义务，导致合同无法履行或者造成承包人损失的，应承担违约责任。8.2承包人违约承包人未按照合同约定履行义务，导致合同无法履行或者造成发包人损失的，应承担违约责任。8.3违约责任处理违约责任的具体处理办法，双方可在本合同中约定，或按法律规定处理。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择调解、仲裁或诉讼。9.2仲裁或诉讼双方同意选择仲裁或诉讼方式解决争议，具体办法在本合同中约定。9.3争议解决时间限制争议解决的时间限制按照法律规定执行。第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，并具法律效力。10.2合同变更程序合同变更应书面签订补充协议，并报相关政府部门备案。10.3合同终止条件合同终止的条件在本合同中约定。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限保密期限在本合同中约定。11.3保密责任违反保密义务的一方，应承担违约责任，赔偿对方损失。第十二条合同的转让12.1转让条件合同履行过程中，未经对方同意，一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2转让程序合同转让应书面通知对方，并提交相关证明文件。12.3转让后的责任承担合同转让后，转让方对原合同的权利和义务不负任何责任。第十三条合同适用法律13.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。13.2法律解释本合同未尽事宜，按法律规定解释。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力事件导致合同无法履行或延迟履行，双方应按法律规定和合同约定处理。14.2税法规定合同履行过程中涉及的税费，按照国家相关法律法规执行。14.3合同附件本合同附件包括工程量清单、施工方案、技术要求等，作为合同不可分割的一部分。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方定义第三方是指除甲乙双方外，与本合同项目有关联的其他法人、其他组织或个人。1.2第三方责任第三方介入本合同项目时，应对其行为产生的后果承担相应的法律责任。2.第三方介入的程序2.1第三方介入的申请第三方需向甲乙双方提交介入合同的申请，并说明介入理由及方式。2.2甲乙双方的审批甲乙双方应在收到第三方介入申请后，按照合同约定的程序进行审批。3.第三方权利和义务3.1第三方权利第三方介入合同后，享有与甲乙双方平等的合同权利。3.2第三方义务第三方介入合同后，需履行合同约定的义务，并承担相应的责任。4.第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定第三方责任限额应在合同中明确，并符合国家相关法律法规的规定。4.2第三方责任限额的调整第三方责任限额的调整需经甲乙双方协商一致，并签订补充协议。5.第三方退出5.1第三方退出的条件第三方在合同约定的条件下，可以书面形式向甲乙双方提出退出合同的申请。5.2第三方退出的程序第三方退出合同的申请经甲乙双方审批同意后，按照合同约定的程序办理退出手续。6.第三方与甲乙双方的关系6.1第三方与甲乙双方之间的权利义务关系第三方与甲乙双方之间的权利义务关系，应符合合同约定和国家相关法律法规的规定。6.2第三方与甲乙双方的责任划分第三方与甲乙双方的责任划分，应按照合同约定和实际情况进行。7.争议解决7.1第三方介入引起的争议解决第三方介入引起的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择调解、仲裁或诉讼。7.2第三方退出引起的争议解决第三方退出引起的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择调解、仲裁或诉讼。8.合同的生效、变更和终止8.1第三方介入的合同生效第三方介入的合同自第三方提交申请，并经甲乙双方审批同意后生效。8.2第三方退出的合同终止第三方退出的合同自第三方提交退出申请，并经甲乙双方审批同意后终止。9.附件9.1第三方介入申请模板9.2第三方退出申请模板9.3其他与第三方相关的文件和资料。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程量清单详细列明本项目各项工程的名称、数量、规格、质量要求等，作为本合同的重要组成部分。附件2：施工方案包括施工过程中的各项方案，如土建工程方案、安装工程方案、装饰工程方案等。附件3：技术要求详细列明本项目所涉及的技术要求，包括材料要求、施工工艺要求等。附件4：质量验收标准列明本项目质量验收的标准，包括质量等级、验收程序等。附件5：安全文明施工要求详细列明本项目施工过程中的安全文明要求，如安全防护措施、文明施工要求等。附件6：设备采购清单列明本项目所需采购的设备名称、数量、规格、质量要求等。附件7：进度计划详细列明本项目施工进度计划，包括各阶段施工时间、关键节点等。附件8：合同价格计算书详细列明合同价格的计算依据、计算方法等。附件9：付款凭证包括预付款、进度付款、竣工结算等付款凭证。附件10：变更记录记录合同履行过程中发生的变更事项，包括变更内容、变更原因、变更价款等。附件11：质量保修证书发包人收到承包人提交的质量保修证书后，按照合同约定退还质量保证金。附件12：安全事故报告发生安全事故时，承包人应向发包人和相关部门报告。附件13：合同转让证明合同转让时，转让方应向受让方提供合同转让证明。附件14：第三方介入申请第三方介入本合同项目时，需提交的介入申请。附件15：第三方退出申请第三方退出本合同项目时，需提交的退出申请。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人违约承包人未按照合同约定履行义务，导致合同无法履行或者造成发包人损失的，应承担违约责任。违约行为示例：承包人未按照合同约定完成施工进度，导致项目延期交付。承包人施工质量不符合合同约定，导致项目存在安全隐患。2.发包人违约发包人未按照合同约定履行义务，导致合同无法履行或者造成承包人损失的，应承担违约责任。违约行为示例：发包人未按照合同约定支付进度款，导致承包人施工进度受影响。发包人未按照合同约定提供施工场地，导致承包人无法正常施工。3.第三方违约