2024年度建设合同-高速公路建设项目施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度建设合同——高速公路建设项目施工合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条合同项目概述2.1项目名称：2024年度高速公路建设项目2.2项目地点：具体位置2.3项目内容：工程范围和内容包括但不限于路基、路面、桥梁、隧道、交通设施等第三条合同金额与支付3.1合同总金额：人民币【】元整3.2支付方式：根据工程进度和质量情况分阶段支付3.3支付时间：按照合同约定的时间节点进行支付第四条工程质量标准4.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求4.2工程质量保证期：工程竣工验收合格之日起【】年第五条工程进度5.1工程计划开工日期：2024年【】月【】日5.2工程计划竣工日期：2024年【】月【】日5.3工程进度报告：承包人应按约定时间向发包人提交工程进度报告第六条合同的履行与变更6.1承包人应按照合同约定履行义务，完成工程6.2合同变更：合同履行过程中，如需变更，应签订补充协议，并经双方同意第七条违约责任7.1发包人违约：发包人未按约定支付合同价款，应承担违约责任7.2承包人违约：承包人未按约定完成工程，或工程质量不符合约定，应承担违约责任第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决8.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第九条保险9.1承包人应办理工程保险，并承担保险费用9.2保险范围：包括但不限于建筑工程一切险、第三者责任险等第十条环境保护与安全生产10.1承包人应遵守国家环境保护法律法规，做好施工现场环境保护工作10.2承包人应遵守国家安全生产法律法规，做好施工现场安全生产管理工作第十一条保密条款11.1双方应对合同内容、谈判过程及其他与合同有关的保密信息予以保密第十二条合同的生效、变更与终止12.1本合同自双方签字盖章之日起生效12.2合同的变更：双方同意变更合同内容的，应签订补充协议12.3合同的终止：合同履行完毕或双方同意终止合同的，本合同即行终止第十三条其他约定13.1合同附件：包括合同图纸、技术规范、工程量清单等13.2补充协议：双方在合同履行过程中，如需补充或修改，可签订补充协议第十四条法律适用与争议解决14.1本合同适用中华人民共和国法律14.2争议解决：如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，向合同签订地人民法院提起诉讼第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1名称：高速公路建设管理局1.1.2地址：【省市区】县（市、区）路号1.1.3联系人：X1.1.4联系电话：【】1.2承包人1.2.1名称：X建筑工程有限公司1.2.2地址：【省市区】县（市、区）路号1.2.3联系人：X1.2.4联系电话：【】第二条合同项目概述2.1项目名称：2024年度高速公路建设项目2.2项目地点：位于【省市区】县（市、区）境内，起于公里处，终于公里处2.3项目内容：包括但不限于路基、路面、桥梁、隧道、交通设施等的设计、采购、施工、验收和保修等工作第三条合同金额与支付3.1合同总金额：人民币【】亿元整3.2支付方式：根据工程进度、质量情况及相关约定，分阶段支付3.2.1预付款：合同签订后【】日内，发包人支付合同总金额的【】%作为预付款3.2.2进度款：按照工程进度，发包人应按照承包人提交的进度款支付申请，支付相应的工程进度款3.2.3竣工结算：工程竣工验收合格后，按照实际完成工程量进行最终的结算3.2.4质量保证金：合同质量保证期内，如无质量问题，质量保证金将在质量保证期结束后【】日内退还给承包人3.3支付时间：按照合同约定的时间节点进行支付第四条工程质量标准4.1工程质量应符合《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国建筑法》、《公路工程技术标准》等法律法规、行业标准和设计文件的要求4.2工程质量保证期：工程竣工验收合格之日起【】年第五条工程进度5.1工程计划开工日期：2024年【】月【】日5.2工程计划竣工日期：2024年【】月【】日5.3工程进度报告：承包人应按约定时间向发包人提交工程进度报告5.3.1承包人应于每月【】日前向发包人提交工程进度报告，包括工程完成情况、工程量清单、资金使用情况等内容5.3.2发包人应于收到进度报告后【】日内进行审核，并向承包人出具审核意见第六条合同的履行与变更6.1承包人应按照合同约定履行义务，完成工程6.1.1承包人应按照设计文件、技术规范和合同约定，完成工程的施工、验收和保修等工作6.1.2承包人应保证工程质量，确保工程安全、环保，按期完成工程6.2合同变更：合同履行过程中，如需变更，应签订补充协议，并经双方同意6.2.1变更内容：包括工程量、工程进度、工程质量要求等方面的变更6.2.2变更程序：双方协商一致后，签订补充协议，并明确变更的内容、范围、时间、费用等相关事项第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决8.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第九条保险9.1承包人应办理工程保险，并承担保险费用9.1.1保险类型：包括但不限于建筑工程一切险、第三者责任险等9.1.2保险金额：根据工程实际价值确定9.1.3保险期限：自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止9.2承包人应将保险合同副本提交给发包人留存第十条环境保护与安全生产10.1承包人应遵守国家环境保护法律法规，做好施工现场环境保护工作10.1.1环保措施：包括但不限于噪声、扬尘、废水、废渣等方面的防治措施10.1.2环保责任：承包人应对施工现场的环境保护工作全面负责10.2承包人应遵守国家安全生产法律法规，做好施工现场安全生产管理工作10.2.1安全生产措施：包括但不限于施工现场的安全防护、消防、应急预案等方面的措施10.2.2安全生产责任：承包人应对施工现场的安全生产工作全面负责第十一条保密条款11.1双方应对合同内容、谈判过程及其他与合同有关的保密信息予以保密11.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止第十二条合同的生效、变更与终止12.1本合同自双方签字盖章之日起生效12.2合同的变更：双方同意变更合同内容的，应签订补充协议，并经双方同意12.3合同的终止：合同履行完毕或双方同意终止合同的，本合同即行终止第十三条其他约定13.1合同附件：包括合同图纸、技术规范、工程量清单等13.2补充协议：双方在合同履行过程中，如需补充或修改，可签订补充协议13.3通知与送达：双方之间的通知、文件等，应以书面形式送达对方指定的联系人第十四条法律适用与争议解决14.1本合同适用中华人民共和国法律14.2争议解决：如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，向合同签订地人民法院提起诉讼第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方以外的其他个人、法人或其他组织，包括但不限于咨询机构、设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商等。第二条第三方介入方式2.1第三方介入合同：第三方应与甲乙方签订相应的合同，明确双方的权利义务。2.2第三方服务范围：第三方提供的服务范围应符合本合同约定的内容，包括但不限于设计、咨询、监理、材料供应、设备供应等。第三条第三方责任3.1第三方应按照合同约定，提供合格的商品或服务，并对其提供的商品或服务的质量、安全、环保等承担全部责任。3.2第三方责任限额：第三方应对其提供的商品或服务导致的损失承担赔偿责任，赔偿金额不超过甲乙方实际损失的【】%。第四条甲乙方的义务4.1甲乙方应按照合同约定，支付第三方合同价款，并按照约定的时间和方式支付。4.2甲乙方应对第三方提供的商品或服务进行验收，并按照合同约定支付相应的价款。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方之间的关系，应由双方签订的合同进行约定，本合同另有约定的，从其约定。5.2第三方与甲乙方之间的合同，不得违反本合同的约定。第六条第三方违约处理6.1第三方违约：第三方未按照合同约定提供商品或服务，或提供的商品或服务不符合质量要求的，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。6.2第三方与甲乙方之间的纠纷解决：第三方与甲乙方之间的纠纷，应通过友好协商解决；协商不成时，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条第三方与甲乙方的沟通与协调7.2甲乙方应第三方请求，提供与工程相关的技术资料、施工图纸等，以确保第三方能够按照合同约定提供商品或服务。第八条第三方介入的变更与解除8.1合同变更：如因工程需要，甲乙方与第三方协商一致，可以变更第三方提供的商品或服务的范围、质量标准、价格等。8.2合同解除：如因第三方原因导致合同无法履行，甲乙方有权解除与第三方的合同，并要求第三方承担违约责任。第九条第三方介入的保密条款9.1第三方应对甲乙方提供的技术资料、施工图纸等予以保密，未经甲乙方同意，不得向任何第三方泄露。9.2保密期限：自甲乙方提供技术资料、施工图纸之日起至合同终止或履行完毕之日止。第十条适用法律与争议解决10.1本合同及第三方介入的相关条款，适用中华人民共和国法律。10.2争议解决：如发生争议，通过友好协商解决；协商不成时，向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条其他约定11.1本合同及第三方介入的相关条款，未尽事宜，可由甲乙方另行签订补充协议。11.2本合同及第三方介入的相关条款，经甲乙方签字盖章后生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同图纸附件二：技术规范附件三：工程量清单附件四：设计文件附件五：施工方案附件六：安全生产措施方案附件七：环境保护措施方案附件八：质量保证措施方案附件九：保险单据附件十：工程进度计划表附件十一：支付申请表附件十二：验收报告附件十三：变更协议附件十四：补充协议附件一：合同图纸详细要求：合同图纸应包括工程的设计图纸、施工图纸等，图纸应清晰、完整，能够准确反映工程的设计和施工要求。附件二：技术规范详细要求：技术规范应包括工程的施工技术要求、质量标准、材料要求等，规范应具有可操作性，能够指导工程的施工过程。附件三：工程量清单详细要求：工程量清单应详细列出工程的所有工程量，包括工程项目的名称、数量、单位、单价等，清单应准确无误，以便于双方进行工程量的核实和支付。附件四：设计文件详细要求：设计文件应包括工程的设计说明书、设计图纸等，文件应完整、清晰，能够准确反映工程的设计要求和技术参数。附件五：施工方案详细要求：施工方案应包括工程的施工步骤、施工方法、施工技术要求等，方案应具有可操作性，能够指导工程的施工过程。附件六：安全生产措施方案详细要求：安全生产措施方案应包括工程的安全生产措施、安全管理制度、安全防护设施等，方案应符合国家安全生产法律法规的要求，能够保障工程的安全施工。附件七：环境保护措施方案详细要求：环境保护措施方案应包括工程的环境保护措施、环保管理制度、环保设施等，方案应符合国家环境保护法律法规的要求，能够保障工程的环境保护。附件八：质量保证措施方案详细要求：质量保证措施方案应包括工程的质量保证措施、质量管理制度、质量控制方法等，方案应能够保证工程的质量符合合同约定。附件九：保险单据详细要求：保险单据应包括工程保险的保单、保险条款等，单据应真实、有效，能够保障工程的保险权益。附件十：工程进度计划表详细要求：工程进度计划表应详细列出工程的施工进度计划，包括工程项目的开始时间、结束时间、施工周期等，计划表应准确无误，以便于双方进行工程进度的跟踪和管理。附件十一：支付申请表详细要求：支付申请表应包括工程付款的申请、付款金额、付款理由等，申请表应真实、准确，以便于双方进行付款的核实和审批。附件十二：验收报告详细要求：验收报告应包括工程的验收结果、验收意见、验收人员等，报告应真实、完整，能够准确反映工程的验收情况。附件十三：变更协议详细要求：变更协议应包括工程变更的内容、范围、时间、费用等，协议应经双方同意，并明确变更的生效日期和相关责任。附件十四：补充协议详细要求：补充协议应包括合同履行过程中双方达成的补充约定，协议应经双方同意，并明确补充内容的生效日期和相关责任。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款或质量保证金。2.甲方未按约定提供设计文件、施工图纸等技术资料。3.甲方未按约定提供施工场地、施工条件等。4.乙方未按约定时间完成工程，或工程质量不符合约定。5.乙方未按约定提供合格的商品或服务。6.第三方未按约定提供商品或服务，或提供的商品或服务