2024年度北京市水利工程劳务分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度北京市水利工程劳务分包合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方：北京市水利工程管理局1.2乙方：X劳务分包有限公司第二条：合同范围及工程内容2.1工程地点：北京市2.2工程名称：2024年度北京市水利工程2.3工程内容：包括但不限于土建施工、安装工程、维修保养等第三条：合同价格及支付方式3.1合同总价：人民币万元整3.2支付方式：按工程进度分阶段支付第四条：工期及进度4.1合同工期：自2024年1月1日起至2024年12月31日止4.2工程进度：按照甲方提供的工程进度计划执行第五条：质量标准及要求5.1工程质量应符合国家相关法律法规及行业标准5.2乙方应保证工程质量，不得出现质量问题第六条：乙方责任及义务6.1乙方应按照甲方要求完成工程，并承担相应的安全责任6.2乙方应遵守国家法律法规，不得违法用工第七条：甲方责任及义务7.1甲方应按照合同约定支付工程款7.2甲方应提供必要的施工条件及配合第八条：违约责任8.1乙方未按约定完成工程，应承担违约责任8.2甲方未按约定支付工程款，应承担违约责任第九条：争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决9.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第十条：合同的生效、变更和解除10.1合同自双方签字盖章之日起生效10.2合同的变更、解除应经双方协商一致，并签订书面协议第十一条：合同的附件11.1附件一：工程图纸及技术要求11.2附件二：工程量清单第十二条：保密条款12.1双方在合同履行过程中获得的对方商业秘密，应予以保密12.2未经对方同意，不得向第三方泄露第十三条：合同的期限13.1本合同自签字盖章之日起生效，有效期一年第十四条：其他约定14.1双方约定本合同未尽事宜，可另行协商补充14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义第二条：合同范围及工程内容2.1工程地点：北京市（具体施工地点由甲方指定）。2.3工程内容：包括但不限于土建施工、安装工程、维修保养等与工程相关的全部工作。具体工作内容和要求详见附件一：工程图纸及技术要求。第三条：合同价格及支付方式3.1合同总价：人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），具体金额按照实际完成的工程量进行调整，但不超过甲方同意的最高工程造价。3.2支付方式：甲方根据乙方的工程进度和质量，按照双方约定的比例和时间节点，分期支付工程款。具体支付方式详见附件二：工程量清单。第四条：工期及进度4.1合同工期：自2024年1月1日起至2024年12月31日止。4.2工程进度：乙方应按照甲方提供的工程进度计划执行。如乙方因自身原因导致工程进度延误，应按照甲方要求采取措施加快进度，并承担因此产生的费用。具体工程进度计划详见附件二：工程量清单。第五条：质量标准及要求5.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方提供的技术要求。5.2乙方应保证工程质量，不得出现质量问题。如乙方施工过程中出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担由此产生的所有费用。第六条：乙方责任及义务6.1乙方应按照甲方要求完成工程，并承担相应的安全责任。乙方应确保施工过程中的人员安全和工程安全，防止事故的发生。6.2乙方应遵守国家法律法规，不得违法用工。乙方应为其员工提供必要的劳动保护措施，并承担因乙方员工违法行为所产生的全部责任。第七条：甲方责任及义务7.1甲方应按照合同约定支付工程款。甲方应确保支付的工程款与乙方的工程进度和质量相匹配。7.2甲方应提供必要的施工条件及配合。甲方应确保施工现场的通行、供电、供水等基础设施满足施工需要，并协助乙方解决施工过程中的相关问题。第八条：违约责任8.2甲方未按约定支付工程款，应承担违约责任。甲方应按照乙方完成的工程量和质量，及时支付相应的工程款。如甲方延迟支付工程款，甲方应支付乙方延迟支付款项的利息。第九条：争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。双方应尽力达成一致意见，维护双方的合法权益。9.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。双方应遵守法院的判决结果，并承担相应的法律责任。第十条：合同的生效、变更和解除10.1合同自双方签字盖章之日起生效。双方应严格按照合同约定履行各自的义务。10.2合同的变更、解除应经双方协商一致，并签订书面协议。任何一方不得擅自变更或解除合同。第十一条：合同的附件11.1附件一：工程图纸及技术要求。附件一为本合同的组成部分，乙方应按照附件一的要求进行施工。11.2附件二：工程量清单。附件二为本合同的组成部分，乙方应按照附件二的工程量进行施工，并按照约定的价格计算工程款。第十二条：保密条款12.1双方在合同履行过程中获得的对方商业秘密，应予以保密。乙方不得向第三方泄露甲方的商业秘密。12.2未经甲方同意，乙方不得向第三方泄露甲方的商业秘密。乙方应采取必要的措施保护甲方的商业秘密。第十三条：合同的期限13.1本合同自签字盖章之日起生效，有效期一年。除非双方另有约定，否则本合同期满后自动失效。第十四条：其他约定14.1双方约定本合同未尽事宜，可另行协商补充。补充协议应采用书面形式，并与本合同具有同等法律效力。14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方应妥善保管本合同，如合同丢失，双方均有权要求对方重新提供。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方定义及范围1.1本合同所述第三方是指除甲方和乙方之外，与本合同有关联的其他组织或个人，包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商等。1.2第三方介入本合同的目的是为了协助甲方和乙方完成合同约定的工程，并提供相关的专业服务。第二条：第三方介入的方式和条件2.1第三方介入需经甲方和乙方书面同意。未经双方共同同意，任何第三方不得介入本合同的履行过程。2.2第三方介入时，应向甲方和乙方提交相关的资质证明和身份证明，以证明其具备履行合同的能力和资格。第三条：第三方的责任和义务3.1第三方应按照甲乙方的要求，提供专业服务，并确保服务质量和进度符合合同约定。3.2第三方应遵守国家法律法规，不得违法用工，不得侵犯他人的合法权益。3.3第三方应对其提供的服务承担相应的责任。如因第三方原因导致工程质量问题或安全事故，第三方应承担相应的法律责任。第四条：第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方和乙方之间是独立的法律主体，彼此之间不存在任何隶属或代理关系。4.2第三方应独立承担合同履行过程中的风险和责任。甲方和乙方不承担第三方因履行合同而产生的任何费用和损失。第五条：第三方的责任限额5.1第三方应按照合同约定履行其义务，并承担相应的责任。除合同另有约定外，第三方对甲方和乙方的责任限额不应超过其收取的费用总额。5.2如第三方因履行合同而导致的损失或损害超过责任限额，第三方应根据实际情况进行赔偿，但不超过责任限额。第六条：第三方介入的变更和解除6.1第三方介入的变更或解除应经甲方和乙方书面同意。甲方和乙方有权根据工程实际情况，决定是否变更或解除与第三方的合同。6.2第三方介入的变更或解除不影响甲方和乙方之间的合同履行。第三方应按照甲乙方的要求，完成变更或解除后的相关工作。第七条：第三方介入的违约处理7.1如第三方未按照合同约定履行其义务，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。7.2如第三方因违约导致工程进度延误或质量问题，甲方和乙方有权要求第三方采取措施予以纠正，并承担因此产生的费用。第八条：第三方介入的争议解决8.1双方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决。双方应尽力达成一致意见，维护双方的合法权益。8.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。双方应遵守法院的判决结果，并承担相应的法律责任。第九条：其他约定9.1本合同未尽事宜，可由甲方、乙方和第三方另行协商补充。补充协议应采用书面形式，并与本合同具有同等法律效力。9.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。各方应妥善保管本合同，如合同丢失，各方均有权要求对方重新提供。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸及技术要求1.1图纸数量：共计张1.2图纸内容：包括工程设计图纸、施工图纸、详图等1.3图纸交付时间：甲方应在本合同签订后X个工作日内提供完整的工程图纸1.4图纸修改：如乙方在施工过程中发现图纸存在问题，应及时向甲方提出修改请求，甲方应在X个工作日内回复并修改附件二：工程量清单2.1清单内容：包括工程项目的名称、数量、单位、单价等详细信息2.2清单编制：乙方应根据甲方提供的工程图纸和技术要求，编制工程量清单2.3清单审核：甲方应对乙方提交的工程量清单进行审核，并在X个工作日内提出修改意见2.4清单变更：如因设计变更等原因导致工程量发生变化，乙方应按实际情况调整工程量清单，并报甲方审批附件三：施工组织设计3.1设计内容：包括施工方案、施工进度计划、施工人员配置等3.2设计提交：乙方应在本合同签订后X个工作日内提交施工组织设计3.3设计审核：甲方应对乙方提交的施工组织设计进行审核，并在X个工作日内提出修改意见3.4设计变更：如因设计变更等原因导致施工组织设计发生变化，乙方应按实际情况调整，并报甲方审批附件四：材料供应协议4.1协议内容：包括材料供应商的名称、材料种类、供应数量、质量标准等4.2协议签订：乙方应与甲方指定的材料供应商签订材料供应协议4.3协议履行：乙方应确保材料供应商按协议约定供应材料，并保证材料质量4.4协议变更：如因工程变更等原因导致材料供应协议发生变化，乙方应与甲方和材料供应商协商一致，并签订书面变更协议附件五：施工安全措施方案5.1方案内容：包括施工现场安全管理、安全防护设施设置、安全事故应急预案等5.2方案提交：乙方应在本合同签订后X个工作日内提交施工安全措施方案5.3方案审核：甲方应对乙方提交的施工安全措施方案进行审核，并在X个工作日内提出修改意见5.4方案变更：如因工程变更等原因导致施工安全措施方案发生变化，乙方应按实际情况调整，并报甲方审批说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.乙方未按约定完成工程，或工程质量不符合合同约定2.乙方未按约定支付工程款，或延迟支付工程款3.乙方未按约定提供施工条件，或协助乙方解决施工过程中的问题4.乙方未按约定保护甲方的商业秘密5.乙方未按约定履行其他义务违约责任认定：1.乙方未按约定完成工程或工程质量不符合合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金2.乙方未按约定支付工程款或延迟支付工程款，甲方有权解除合同，并要求乙方支付延迟支付款项的利息3.乙方未按约定提供施工条件或协助乙方解决施工过程中的问题，甲方有权要求乙方采取措