2024年度安庆市某历史文化名城保护项目建筑工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度安庆市某历史文化名城保护项目建筑工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方：安庆市某历史文化名城保护项目工程建设指挥部1.2承包方：X建筑工程有限公司1.3工程地点：安庆市某历史文化名城保护项目施工区域1.4工程内容：根据保护项目的设计方案，进行建筑施工及相关工作第二条合同金额与支付方式2.1合同金额：人民币万元（大写：）2.2支付方式：按照工程进度分阶段支付第三条施工期限3.1合同工期：自开工之日起至竣工交付之日止，共计个月第四条工程质量标准4.1工程质量应符合国家及行业相关标准4.2工程质量保证期：自竣工交付之日起，共计年第五条承包方的义务与责任5.1按照合同约定完成工程设计与施工5.2负责工程的安全、环保、质量等工作5.3承担因自身原因导致的工程损失及费用第六条发包方的义务与责任6.1按照合同约定支付合同价款及按时提供施工场地6.2负责办理工程各项审批手续6.3协调解决工程施工过程中出现的问题第七条合同的变更与解除7.1合同变更：双方协商一致，可以对合同内容进行变更7.2合同解除：因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同第八条违约责任8.1承包方违约：未按照合同约定完成工程或工程质量不符合约定的，应承担违约责任8.2发包方违约：未按照合同约定支付价款或提供施工场地的，应承担违约责任第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼第十条合同的生效、终止与失效10.1本合同自双方签字盖章之日起生效10.2合同终止：工程竣工交付且合同价款支付完毕10.3合同失效：合同终止后，双方的权利义务消失第十一条保密条款11.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密，应予以保密11.2违反保密条款的，违约方应承担相应的法律责任第十二条不可抗力12.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决12.2不可抗力包括但不限于自然灾害、社会事件等第十三条合同的附件13.1工程设计文件13.2施工图纸13.3相关审批文件第十四条其他约定14.1双方在合同履行过程中，如有未尽事宜，可另行签订补充协议14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.3工程地点：安庆市某历史文化名城保护项目施工区域，具体位置详见附件一1.4工程内容：乙方根据甲方提供的工程设计文件和施工图纸，按照本合同约定的质量标准、工期要求进行施工，并完成本合同约定的其他相关工作。具体工程内容详见附件二第二条合同金额与支付方式2.1合同金额：人民币万元（大写：），具体金额详见附件三2.2支付方式：甲方按照乙方提交的工程进度报告和甲方审核确认的工程量，分阶段支付合同价款。具体支付方式详见附件四第三条施工期限3.1合同工期：自乙方正式开工之日起至工程竣工交付之日止，共计个月。具体工期安排详见附件五3.2乙方应当按照合同约定的工期完成工程施工。如因乙方原因导致工程延期，乙方应当承担相应的违约责任。具体延期违约责任详见附件六第四条工程质量标准4.1工程质量应符合国家及行业相关标准，包括但不限于《建筑工程质量验收统一标准》（GB503002013）等。具体质量要求详见附件七4.2工程质量保证期：自工程竣工交付之日起，共计年。在保证期内，乙方应当对工程质量问题负责修复或更换，并承担相应费用。具体质量保证期条款详见附件八第五条承包方的义务与责任5.1乙方应当按照合同约定完成工程设计与施工，并保证工程安全、环保、质量等方面符合相关要求。如因乙方原因导致工程质量问题、安全事故等，乙方应当承担相应责任。具体安全、环保、质量要求详见附件九5.2乙方应当承担因自身原因导致的工程损失及费用。如因乙方原因导致工程延期、停工等，乙方应当承担相应的违约责任。具体违约责任详见附件十第六条发包方的义务与责任6.1甲方应当按照合同约定支付合同价款，并按时提供施工场地。如甲方未按照约定支付价款或提供施工场地，乙方有权根据实际情况暂停施工，并要求甲方承担相应违约责任。具体支付与场地提供条款详见附件十一6.2甲方应当负责办理工程各项审批手续。如因甲方原因导致工程审批延误或无法通过审批，甲方应当承担相应责任。具体审批手续条款详见附件十二6.3甲方应当协调解决工程施工过程中出现的问题。如因甲方原因导致工程施工受阻或停工，甲方应当承担相应责任。具体协调解决问题条款详见附件十三第七条合同的变更与解除7.1合同变更：双方协商一致，可以对合同内容进行变更。变更内容应当签订书面协议，并作为本合同的附件。具体变更条款详见附件十四7.2合同解除：因不可抗力等原因导致合同无法履行，或者合同履行过程中出现严重违约情况，双方协商一致可以解除合同。解除合同应当签订书面协议，并作为本合同的附件。具体解除条款详见附件十五第八条违约责任8.1乙方违约：未按照合同约定完成工程或工程质量不符合约定的，乙方应当承担违约责任。具体违约责任包括但不限于：按照合同金额的%支付违约金，赔偿甲方因此造成的其他损失，包括但不限于：误工费、材料费、设备租赁费等。8.2甲方违约：未按照合同约定支付价款或提供施工场地的，甲方应当承担违约责任。具体违约责任包括但不限于：按照合同金额的%支付违约金，赔偿乙方因此造成的其他损失，包括但不限于：停工损失、材料损失、设备租赁费等。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2诉讼过程中，双方应当继续履行合同，除非判决或裁定另有规定。第十条合同的生效、终止与失效10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止：工程竣工交付且合同价款支付完毕。10.3合同失效：合同终止后，双方的权利义务消失。第十一条保密条款11.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密，应予以保密。11.2违反保密条款的，违约方应承担相应的法律责任。第十二条不可抗力12.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。12.2不可抗力包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、罢工等）。第十三条合同的附件13.1工程设计文件13.2施工图纸13.3相关审批文件13.4工程进度报告13.5工程量审核确认表13.6安全、环保、质量要求文件13.7审批手续文件13.8协调解决问题文件13.9变更协议13.10解除协议第十四条其他约定14.1双方在合同履行过程中，如有未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和责任1.1第三方：指除甲方和乙方之外，与本合同有利害关系并与合同履行相关的自然人、法人或其他组织。1.2第三方责任：第三方介入本合同后，如因其原因导致合同无法履行或产生争议，第三方应承担相应的责任。1.3第三方义务：第三方应按照本合同约定的条款和条件，履行其在本合同中的义务。第二条第三方介入的额外条款及说明2.1第三方介入的程序：第三方介入本合同前，应与甲方和乙方协商一致，并签订书面协议。2.2第三方介入的条件：第三方应具备相应的资质和能力，并符合本合同约定的条件。2.3第三方介入的效力：第三方介入本合同后，甲方、乙方和第三方应共同履行合同约定的义务和责任。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额的确定：第三方责任限额根据合同金额的%确定，但不超过合同金额的%。3.2第三方责任限额的适用：第三方在履行本合同过程中，如发生违约行为，应按照本合同约定承担违约责任。3.3第三方责任限额的调整：第三方责任限额在本合同履行过程中如需调整，应由甲方、乙方和第三方协商一致，并签订书面协议。第四条第三方与甲方、乙方的关系4.1第三方与甲方、乙方的关系：第三方介入本合同后，与甲方、乙方构成合同关系。4.2第三方与甲方、乙方的权利义务：第三方应履行本合同约定的义务，并享有相应的权利。甲方、乙方应对第三方履行本合同约定的义务提供必要的协助和支持。第五条第三方违约的处理5.1第三方违约：第三方未按照本合同约定履行义务的，甲方、乙方有权要求第三方承担违约责任。5.2第三方违约的处理方式：甲方、乙方有权根据本合同约定和法律规定，采取相应的措施，包括但不限于：要求第三方支付违约金、赔偿损失等。第六条第三方与甲方、乙方之间的争议解决6.1第三方与甲方、乙方之间的争议：第三方与甲方、乙方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。6.2诉讼过程中，第三方与甲方、乙方应继续履行合同，除非判决或裁定另有规定。第七条第三方介入对本合同其他条款的影响7.1第三方介入对本合同其他条款的影响：第三方介入本合同后，除本附加说明条款外，本合同其他条款继续有效。7.2本附加说明条款与本合同具有同等法律效力。第八条保密条款8.1第三方保密：第三方在履行本合同过程中所获悉的甲方、乙方商业秘密，应予以保密。8.2违反保密条款的，违约方应承担相应的法律责任。第九条不可抗力9.1不可抗力：不可抗力事件指不可预见、不可避免、不可克服的客观事件，如自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、罢工等）。9.2不可抗力事件的处理：遭受不可抗力事件的一方应及时通知其他方，并提供相关证明文件。遭受不可抗力事件的一方应尽力克服不可抗力事件的影响，减少损失。第十条合同的附件10.1第三方资质证明文件10.2第三方与甲方、乙方签订的书面协议10.3其他与第三方有关的文件和资料第十一条其他约定11.1双方在合同履行过程中，如有未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2本附加说明条款一式三份，甲方、乙方和第三方各执一份，具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件详细要求：包含工程的整体设计方案、施工图纸、技术说明书等，由甲方提供，乙方负责审核和提出修改意见。附件二：施工图纸详细要求：包含施工过程中的详细步骤、材料要求、施工标准等，由乙方根据设计文件制定，甲方审核。附件三：相关审批文件详细要求：包含工程所需的各类审批文件，如施工许可证、安全验收证等，由甲方负责办理，乙方协助。附件四：工程进度报告附件五：工程量审核确认表详细要求：甲方根据乙方提交的工程进度报告进行工程量审核，确认已完成的工程量，作为支付合同价款的依据。附件六：安全、环保、质量要求文件详细要求：包含工程安全、环保、质量的各项要求，由甲方提供，乙方负责遵守和实施。附件七：审批手续文件详细要求：包含工程审批过程中的各类文件，如申请报告、审批意见等，由甲方负责提供，乙方协助。附件八：协调解决问题文件详细要求：当工程施工过程中出现问题时，甲方、乙方应共同协商解决问题，并记录在案。附件九：变更协议详细要求：当合同内容需要变更时，甲方、乙方应签订书面变更协议，明确变更内容和要求。附件十：解除协议详细要求：当合同无法履行或双方协商一致解除合同时，应签订书面解除协议，明确解除原因和后续处理事项。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.乙方未按照合同约定完成工程或工程质量不符合约定的。2.甲方未按照合同约定支付价款或提供施工场地的。3.第三方未按照合同约定履行义务的。4.甲方、乙方未履行合同约定的协助、支持义务的。5.违反合同约定的保密条款的。6.因不可抗力导致合同无法履行或部分履行的。违约责任认定标准：1.乙方违约：按照合同金额的%支付违约金，赔偿甲方因此造成的其他损失，包括但不限于：误工费、材料费、设备租赁费等。2.甲方违约：按照合同金额的%支付违约金，赔偿乙方因此造成的其他损失，包括但不限于：停工损失、材料损失、设备租赁费等。3.第三方违约：按照本合同约定承担违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。4.因不可抗力事件导致违约的，双方互不承担违约责任。示例说明：1.若乙方未能按照合同约定完成工程，导致工