政府epc合同范例

政府epc合同范例第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“买方”）：__________

乙方（以下简称“卖方”）：__________

鉴于：

1.买方为中华人民共和国境内具有独立法人资格的政府机构，从事__________领域相关工作。

2.卖方为中华人民共和国境内具有独立法人资格的企业，具备__________领域的设计、采购、施工、调试等综合能力。

3.买方有意向与卖方就__________项目（以下简称“本项目”）进行工程总承包（EPC）合作。

4.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：__________

2.项目地点：__________

3.项目规模：__________

4.项目总投资：__________

二、合同标的

1.卖方负责本项目的设计、采购、施工、调试等全部工作。

2.买方负责提供项目所需土地、审批手续、相关证件等。

3.卖方应按照国家相关法律法规、行业标准、设计规范及合同约定，确保项目质量、进度、安全等方面达到要求。

三、合同价格

1.本合同总价为人民币__________元整（大写：__________元整）。

2.合同价格包括但不限于设计、采购、施工、调试、试运行、验收等全部费用。

3.合同价格支付方式：__________

四、工期

1.本项目自合同签订之日起__________个月内完成。

2.乙方应按照合同约定，合理安排施工进度，确保项目按期完工。

3.因不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决，合理调整工期。

五、质量保证

1.卖方应确保本项目的设计、采购、施工、调试等全部工作符合国家相关法律法规、行业标准、设计规范及合同约定。

2.项目竣工后，买方有权对项目进行验收，卖方应积极配合。

3.项目质量保证期自项目竣工验收合格之日起__________个月。

六、售后服务

1.卖方应提供本项目运行期间的售后服务，包括但不限于设备维护、故障排除等。

2.售后服务期限：自项目竣工验收合格之日起__________年。

七、知识产权

1.本合同项下的知识产权归卖方所有。

2.买方在使用本项目过程中，不得侵犯卖方的知识产权。

八、违约责任

1.如卖方未按合同约定完成项目，应向买方支付违约金__________元。

2.如买方未按合同约定支付款项，应向卖方支付违约金__________元。

3.双方应严格按照合同约定履行义务，如一方违约，另一方有权解除合同，并追究违约方的法律责任。

九、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，具有同等法律效力。

附件：

1.项目可行性研究报告

2.项目设计文件

3.项目采购清单

4.项目施工图纸

5.项目验收报告

6.其他相关文件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“买方”）：__________

乙方（以下简称“卖方”）：__________

第三方（以下简称“监理方”）：__________

鉴于：

1.买方为中华人民共和国境内具有独立法人资格的政府机构，从事__________领域相关工作。

2.卖方为中华人民共和国境内具有独立法人资格的企业，具备__________领域的设计、采购、施工、调试等综合能力。

3.监理方为中华人民共和国境内具有独立法人资格的监理机构，具备__________领域工程监理资质。

4.买方有意向与卖方就__________项目（以下简称“本项目”）进行工程总承包（EPC）合作，并聘请监理方对本项目进行全程监理。

5.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：__________

2.项目地点：__________

3.项目规模：__________

4.项目总投资：__________

二、合同标的

1.卖方负责本项目的设计、采购、施工、调试等全部工作。

2.买方负责提供项目所需土地、审批手续、相关证件等。

3.监理方负责对本项目进行全程监理，确保项目质量、进度、安全等方面达到要求。

三、合同价格

1.本合同总价为人民币__________元整（大写：__________元整）。

2.合同价格包括但不限于设计、采购、施工、调试、试运行、验收等全部费用。

3.合同价格支付方式：__________

四、工期

1.本项目自合同签订之日起__________个月内完成。

2.乙方应按照合同约定，合理安排施工进度，确保项目按期完工。

3.因不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决，合理调整工期。

五、质量保证

1.卖方应确保本项目的设计、采购、施工、调试等全部工作符合国家相关法律法规、行业标准、设计规范及合同约定。

2.项目竣工后，监理方有权对项目进行验收，卖方应积极配合。

3.项目质量保证期自项目竣工验收合格之日起__________个月。

六、监理方责任与权利

1.监理方负责对卖方的施工过程进行全程监理，确保施工质量、进度、安全等方面符合合同要求。

2.监理方有权对卖方的施工方案、施工组织设计、施工进度计划等进行审核，提出修改意见。

3.监理方有权对卖方使用的材料、设备等进行抽样检测，确保符合国家相关标准和合同约定。

4.监理方有权对卖方的施工质量进行评定，对不合格部分要求返工或更换。

5.监理方有权要求卖方对施工过程中的安全事故进行调查和处理。

七、售后服务

1.卖方应提供本项目运行期间的售后服务，包括但不限于设备维护、故障排除等。

2.售后服务期限：自项目竣工验收合格之日起__________年。

八、知识产权

1.本合同项下的知识产权归卖方所有。

2.买方在使用本项目过程中，不得侵犯卖方的知识产权。

九、违约责任

1.如卖方未按合同约定完成项目，应向买方支付违约金__________元。

2.如卖方使用的材料、设备不符合国家相关标准和合同约定，应承担相应的法律责任。

3.如监理方未按合同约定履行监理职责，应向买方支付违约金__________元。

4.如买方未按合同约定支付款项，应向卖方支付违约金__________元。

十、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十一、其他

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，监理方执__________份，具有同等法律效力。

附件：

1.项目可行性研究报告

2.项目设计文件

3.项目采购清单

4.项目施工图纸

5.项目验收报告

6.其他相关文件

第三方介入的意义和目的：

1.提高项目质量，确保工程顺利进行。

2.规范施工过程，减少合同纠纷。

3.降低项目风险，保障甲方权益。

甲方为主导的目的和意义：

1.保障项目进度，确保项目按期完工。

2.确保项目质量，提高项目使用效果。

3.降低项目成本，提高投资效益。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“业主”）：__________

乙方（以下简称“承包商”）：__________

第三方（以下简称“咨询方”）：__________

鉴于：

1.业主为中华人民共和国境内具有独立法人资格的企业，从事房地产开发与建设。

2.承包商为中华人民共和国境内具有独立法人资格的建筑企业，具备建筑工程施工资质。

3.咨询方为中华人民共和国境内具有独立法人资格的工程咨询机构，具备建筑工程咨询资质。

4.业主有意向与承包商就某住宅小区（以下简称“本项目”）的建设工程进行总承包，并聘请咨询方提供咨询服务。

5.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：某住宅小区建设工程

2.项目地点：__________

3.项目规模：__________

4.项目总投资：__________

二、合同标的

1.承包商负责本项目的全部施工工作，包括但不限于土建、安装、装饰等。

2.业主负责提供项目所需土地、审批手续、相关证件等。

3.咨询方负责对本项目提供全过程咨询服务，包括设计优化、施工监理、进度控制等。

三、合同价格

1.本合同总价为人民币__________元整（大写：__________元整）。

2.合同价格包含但不限于施工费用、材料费用、管理费用、咨询费用等。

3.合同价格支付方式：__________

四、工期

1.本项目自合同签订之日起__________个月内完成。

2.承包商应按照合同约定，合理安排施工进度，确保项目按期完工。

五、承包商责任与权利

1.承包商负责按照合同约定和设计要求，确保施工质量、安全、环保等方面达到相关标准。

2.承包商有权要求业主提供必要的施工条件，包括但不限于施工图纸、场地、材料等。

3.承包商有权对设计提出合理化建议，并经业主和咨询方确认后实施。

4.承包商有权在保证工程质量和安全的前提下，优化施工方案和施工工艺。

六、咨询方责任与权利

1.咨询方负责对承包商的施工过程进行全程监理，确保施工质量、进度、安全等方面符合合同要求。

2.咨询方有权要求承包商对施工过程中的问题进行整改，并提出整改措施。

3.咨询方有权对施工过程中的变更进行审核，并提出审核意见。

4.咨询方有权要求承包商提供必要的施工资料和报告。

七、甲方责任与权利

1.业主负责按照合同约定支付工程款，并确保及时提供施工图纸和相关资料。

2.业主有权要求承包商和咨询方提供施工进度、质量、安全等方面的报告。

3.业主有权对施工过程中的重大问题进行决策，包括但不限于变更设计、停工等。

4.业主有权对承包商和咨询方的服务质量进行评价，并提出改进意见。

八、违约责任

1.如承包商未按合同约定完成项目，应向业主支付违约金__________元。

2.如咨询方未按合同约定履行监理职责，应向业主支付违约金__________元。

3.如业主未按合同约定支付款项，应向承包商支付违约金__________元。

九、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2