全带资施工合同范例

全带资施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：__________

乙方（以下简称“承包方”）：__________

鉴于甲方拟对__________（以下简称“工程”）进行施工，经双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

二、合同标的

2.1乙方负责工程的设计、施工、竣工及保修等工作。

2.2甲方负责提供施工图纸、施工场地、施工用水、用电等相关条件。

三、合同工期

3.1工程总工期为__________个月。

3.2乙方应在合同约定的工期内完成工程，确保工程质量合格。

四、合同价款及支付方式

4.1合同价款：__________元人民币。

4.2付款方式：

（1）开工前，甲方支付合同价款的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到__________时，甲方支付合同价款的__________%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的__________%；

（4）保修期满后，甲方支付合同价款的__________%。

五、工程质量及验收

5.1乙方应按照国家现行施工规范、标准和设计要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。

5.2工程竣工验收合格后，甲方应按照国家现行验收标准对工程进行验收，验收合格后方可投入使用。

六、工程变更

6.1在施工过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致工程内容、工期、价款等发生变化，双方应协商一致，签订补充协议，作为本合同的组成部分。

七、违约责任

7.1乙方未按约定工期完成工程的，每逾期一天，应向甲方支付__________元人民币的违约金。

7.2乙方施工过程中出现质量问题的，应承担相应的修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

7.3甲方未按约定支付工程款的，应承担相应的违约责任，并支付乙方__________%的违约金。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同未尽事宜，可由双方另行协商解决。

附件：

1.施工图纸

2.施工组织设计

3.工程量清单

4.甲方提供的施工场地、用水、用电等相关条件证明

5.乙方提供的资质证书、人员资格证书等

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

法定代表人（签字）：__________

法定代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：__________

乙方（以下简称“承包方”）：__________

丙方（以下简称“监理方”）：__________

鉴于甲方拟对__________（以下简称“工程”）进行施工，为确保工程质量和进度，并充分发挥监理方在工程建设过程中的专业监督作用，经三方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

二、监理方职责

2.1监理方负责对工程的施工全过程进行监督检查，确保工程质量和安全。

2.2监理方应按照国家现行施工规范、标准和设计要求，对施工过程中的设计变更、工程量增减等进行审核，并提出意见。

2.3监理方应定期向甲方汇报工程进度和质量情况。

三、承包方职责

3.1承包方负责工程的设计、施工、竣工及保修等工作。

3.2承包方应按照监理方的意见进行施工，确保工程质量达到合格标准。

3.3承包方应按合同约定的时间完成工程，如逾期，每逾期一天，应向甲方支付__________元人民币的违约金。

四、甲方权益及权利

4.1甲方有权要求监理方对施工过程中的问题进行及时处理，确保工程质量。

4.2甲方有权要求监理方对施工过程中的重大问题进行汇报，并采取相应措施。

4.3甲方有权对工程进度、质量、安全等方面进行检查，对不符合要求的部分，有权要求承包方进行整改。

4.4甲方有权要求监理方对工程变更、工程量增减等进行审核，并有权决定是否同意。

五、甲方利益条款

5.1甲方享有工程验收权，验收合格后方可投入使用。

5.2甲方享有工程保修权，保修期内如出现质量问题，承包方应负责修复。

5.3甲方享有合同解除权，如承包方严重违约，甲方有权解除合同。

六、乙方违约及限制条款

6.1乙方未按约定工期完成工程的，每逾期一天，应向甲方支付__________元人民币的违约金。

6.2乙方施工过程中出现质量问题的，应承担相应的修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

6.3乙方不得擅自改变工程设计，如需变更，应经甲方和监理方同意。

6.4乙方不得将工程分包或转包给其他单位或个人。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同一式__________份，甲乙丙三方各执__________份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同未尽事宜，可由三方另行协商解决。

附件：

1.施工图纸

2.施工组织设计

3.工程量清单

4.甲方提供的施工场地、用水、用电等相关条件证明

5.乙方提供的资质证书、人员资格证书等

6.监理方资质证书、人员资格证书等

第三方介入的意义和目的：

监理方的介入，旨在确保工程质量和安全，对施工过程进行专业监督，提高工程管理水平。同时，监理方作为第三方，能够客观公正地处理甲乙双方在工程建设过程中的纠纷，保障甲方的合法权益。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为工程建设的主要投资方，对工程建设具有主导权。甲方通过主导合同签订，明确各方职责，确保工程质量和进度，实现投资效益最大化。甲方权益主导的目的在于保障自身的利益，确保工程按计划、高质量、安全地完成。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“业主”）：__________

乙方（以下简称“开发商”）：__________

丙方（以下简称“监理公司”）：__________

鉴于业主拟购置__________（以下简称“房地产项目”），并由乙方负责项目的开发建设，为确保项目质量和进度，同时引入第三方监理公司的专业监督，经三方友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4项目内容：__________

二、监理公司职责

2.1监理公司负责对房地产项目的开发建设全过程进行监督检查，确保项目质量和安全。

2.2监理公司应按照国家现行建设规范、标准和设计要求，对施工过程中的设计变更、工程量增减等进行审核，并提出意见。

2.3监理公司应定期向业主汇报项目进度和质量情况。

三、开发商职责

3.1开发商负责房地产项目的规划设计、施工建设、竣工交付及保修等工作。

3.2开发商应按照监理公司的意见进行施工，确保项目质量达到合格标准。

3.3开发商应按合同约定的时间完成项目，如逾期，每逾期一天，应向业主支付__________元人民币的违约金。

四、业主权益及权利

4.1业主有权要求监理公司对施工过程中的问题进行及时处理，确保项目质量。

4.2业主有权要求监理公司对施工过程中的重大问题进行汇报，并采取相应措施。

4.3业主有权对项目进度、质量、安全等方面进行检查，对不符合要求的部分，有权要求开发商进行整改。

4.4业主享有项目验收权，验收合格后方可投入使用。

五、业主利益条款

5.1业主享有项目保修权，保修期内如出现质量问题，开发商应负责修复。

5.2业主享有合同解除权，如开发商严重违约，业主有权解除合同。

六、开发商权益及权利

6.1开发商有权要求监理公司对施工过程中的技术问题提供专业意见。

6.2开发商有权根据市场情况和项目进展调整项目规划，但需经业主和监理公司同意。

6.3开发商享有项目利润分配权，项目建成后，开发商按约定比例获得利润。

六、开发商利益条款

6.4开发商享有项目进度控制权，确保项目按计划推进。

6.5开发商享有项目成本控制权，合理控制项目成本，提高利润空间。

七、甲方违约及限制条款

7.1业主未按约定支付项目款的，应承担相应的违约责任，并支付开发商__________%的违约金。

7.2业主不得擅自要求开发商进行不必要的工程变更，以免影响项目进度和成本。

7.3业主不得无故拖延项目验收，影响开发商的正常经营。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同一式__________份，甲乙丙三方各执__________份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同未尽事宜，可由三方另行协商解决。

附件：

1.项目设计图纸

2.项目施工组织设计

3.项目工程量清单

4.业主提供的项目用地、规划等相关证明

5.开发商提供的资质证书、人员资格证书等

6.监理公司资质证书、人员资格证书等

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为房地产项目的开发商，对项目的投资和建设具有主导权。乙