电力基础施工合同范例

电力基础施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方电力基础施工项目，经双方友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________电力基础施工项目

1.2施工地点：__________

1.3施工内容：电力线路、变电站、配电室等基础施工

1.4施工期限：自合同签订之日起______个工作日内完成

二、工程量及价格

2.1工程量：根据甲方提供的施工图纸和现场实际情况，经双方共同确认的工程量为__________。

2.2价格：乙方按照甲方提供的工程量，参照市场价格，经双方协商一致，确定施工总价格为人民币__________元整（大写：__________）。

三、付款方式

3.1乙方在合同签订后______个工作日内，向甲方提交相关资质证明文件，甲方在收到文件后______个工作日内支付合同总价款的______%作为预付款。

3.2乙方在施工过程中，每完成__________%，甲方根据乙方提交的施工进度报告和验收报告，支付相应工程款。

3.3工程验收合格后，甲方在______个工作日内支付剩余工程款的______%。

四、施工质量及验收

4.1乙方在施工过程中，必须严格按照国家有关标准和规范进行施工，确保工程质量达到国家规定的质量标准。

4.2甲方在施工过程中有权对工程质量进行检查，乙方应予以配合。

4.3工程验收合格后，甲方应在______个工作日内办理验收手续，并支付剩余工程款。

五、违约责任

5.1若乙方未按合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

5.2若甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，并承担相应的违约责任。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

附件：

1.施工图纸

2.甲方提供的工程量清单

3.乙方提供的资质证明文件

4.施工进度报告

5.验收报告

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为保障电力基础施工项目的顺利进行，确保施工质量与安全，特邀请第三方（以下简称“第三方”）参与项目监督与管理。乙方（以下简称“乙方”）为电力基础施工承包方，与甲方及第三方就项目施工事宜达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________电力基础施工项目

1.2施工地点：__________

1.3施工内容：电力线路、变电站、配电室等基础施工

1.4施工期限：自合同签订之日起______个工作日内完成

二、第三方职责

2.1第三方负责对电力基础施工项目进行全程监督，确保乙方严格按照国家相关标准和规范进行施工。

2.2第三方负责对施工过程中的质量问题进行跟踪，及时发现并督促乙方整改。

2.3第三方负责对施工进度进行监控，确保项目按期完成。

2.4第三方负责对施工安全进行监督，确保施工过程中人员、设备安全。

三、乙方职责

3.1乙方按照甲方提供的施工图纸和现场实际情况，完成电力基础施工项目。

3.2乙方在施工过程中，应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到国家规定的质量标准。

3.3乙方应积极配合第三方进行现场监督、检查和验收。

3.4乙方应按照合同约定，按时完成施工任务，并确保施工安全。

四、甲方权益

4.1甲方有权对乙方施工过程中的质量问题进行监督检查，并要求乙方进行整改。

4.2甲方有权对乙方施工进度进行监督，并要求乙方按期完成施工任务。

4.3甲方有权对施工安全进行监督，并要求乙方采取有效措施确保施工安全。

4.4甲方有权要求第三方对项目进行全面监督，确保项目质量、进度和安全。

五、乙方违约及限制条款

5.1若乙方未按合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金，并承担相应的违约责任。

5.2若乙方施工过程中出现质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，并承担由此产生的费用。

5.3若乙方施工过程中发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

5.4乙方不得擅自更改施工方案，如需更改，应经甲方同意。

5.5乙方在施工过程中，不得损害甲方利益，否则甲方有权解除合同。

六、第三方权益

6.1第三方有权对乙方施工过程中的质量问题、进度和安全性进行全面监督。

6.2第三方有权要求乙方按照国家相关标准和规范进行施工，并对乙方进行必要的整改要求。

6.3第三方有权要求乙方配合进行现场监督、检查和验收。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自甲乙双方及第三方签字盖章之日起生效。

8.2本合同在以下情况下终止：

（1）电力基础施工项目按期完成，经甲方验收合格；

（2）因不可抗力导致合同无法履行；

（3）双方协商一致解除合同。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

9.2本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

第三方介入的意义和目的在于确保电力基础施工项目的顺利进行，保障甲方权益。甲方为主导的目的和意义在于保障项目质量、进度和安全，确保甲方利益不受损害。

附件：

1.施工图纸

2.甲方提供的工程量清单

3.乙方提供的资质证明文件

4.施工进度报告

5.验收报告

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）为专业建筑公司，旨在参与__________住宅小区的土建施工项目。为确保施工质量、进度和安全，甲方（以下简称“甲方”）特邀请第三方（以下简称“第三方”）担任项目监理。双方经协商一致，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________住宅小区土建施工项目

1.2施工地点：__________

1.3施工内容：住宅小区地基基础、主体结构、内外装修等土建工程

1.4施工期限：自合同签订之日起______个月完成

二、第三方职责

2.1第三方负责对住宅小区土建施工项目进行全面监理，确保施工质量符合国家相关标准和规范。

2.2第三方负责监督施工进度，确保项目按计划推进。

2.3第三方负责对施工安全进行监控，确保施工过程中人员、设备安全。

2.4第三方负责对施工过程中的变更、索赔等进行审核和处理。

三、乙方权利

3.1乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工图纸、材料、设备等。

3.2乙方有权根据施工进度和实际情况，提出合理的施工方案和变更申请。

3.3乙方有权要求甲方及时支付工程进度款。

3.4乙方有权要求第三方对施工过程中发现的问题进行及时处理。

四、甲方权利

4.1甲方有权对乙方施工过程中的质量进行监督检查，并要求乙方进行整改。

4.2甲方有权对施工进度进行监督，并要求乙方按期完成施工任务。

4.3甲方有权对施工安全进行监督，并要求乙方采取有效措施确保施工安全。

4.4甲方有权要求第三方对项目进行全面监督，确保项目质量、进度和安全。

五、甲方违约及限制条款

5.1若甲方未按合同约定提供施工图纸、材料、设备等，乙方有权要求甲方承担相应责任，包括但不限于赔偿损失、延误工期等。

5.2若甲方未按合同约定支付工程进度款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。

5.3若甲方擅自变更施工方案，乙方有权拒绝执行，并要求甲方承担由此产生的费用。

5.4甲方不得干涉乙方的正常施工活动，否则乙方有权要求甲方承担相应责任。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

7.1本合同自甲乙双方及第三方签字盖章之日起生效。

7.2本合同在以下情况下终止：

（1）住宅小区土建施工项目按期完成，经甲方验收合格；

（2）因不可抗力导致合同无法履行；

（3）双方协商一致解除合同。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

8.2本合同一式三份，甲