建筑施工总包合同范例

建筑施工总包合同范例第一篇范文：合同编号：__________

建筑施工总包合同

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

鉴于发包方需要在其指定的地点进行建筑施工，承包方愿意按照发包方的要求承担施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：________________________

1.2工程地点：________________________

1.3工程规模：________________________

1.4工程类型：________________________

1.5工程工期：________________________

二、合同双方的权利与义务

2.1发包方的权利与义务：

（1）按照合同约定支付工程款；

（2）提供施工现场，确保施工顺利进行；

（3）按照合同约定，负责办理相关审批手续；

（4）对施工过程中出现的质量问题负责；

（5）按期验收工程，并支付工程款。

2.2承包方的权利与义务：

（1）按照合同约定完成施工任务；

（2）按照国家有关法律、法规、标准和规范施工；

（3）按照发包方要求进行施工，确保工程质量；

（4）按照合同约定，提供施工所需材料、设备；

（5）在施工过程中，确保施工现场的安全；

（6）按照合同约定，及时向发包方报告施工进度。

三、工程款的支付

3.1工程款支付方式：________________________

3.2工程款支付比例：________________________

3.3工程款支付时间：________________________

四、施工质量与验收

4.1施工质量标准：________________________

4.2工程验收标准：________________________

4.3验收程序：________________________

4.4验收不合格的处理：________________________

五、违约责任

5.1甲方违约责任：

（1）未按合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金；

（2）未按合同约定提供施工现场，应承担相应的责任；

（3）未按合同约定办理审批手续，应承担相应的责任。

5.2乙方违约责任：

（1）未按合同约定完成施工任务，应承担相应的责任；

（2）施工质量不合格，应承担相应的责任；

（3）未按合同约定及时向甲方报告施工进度，应承担相应的责任。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；

6.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决；

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

八、附件

1.施工图纸；

2.材料设备清单；

3.工程量清单；

4.工程质量标准；

5.其他相关文件。

甲方（盖章）：________________________

乙方（盖章）：________________________

代表人（签字）：________________________

代表人（签字）：________________________

签订日期：________________________

合同编号：__________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

建筑施工总包合同

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

第三方（以下简称“监理方”）：

鉴于发包方需要在指定地点进行建筑施工，为保障工程质量、进度和安全，承包方愿意承担施工任务，监理方愿意提供专业监理服务，三方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：________________________

1.2工程地点：________________________

1.3工程规模：________________________

1.4工程类型：________________________

1.5工程工期：________________________

二、合同双方的权利与义务

2.1发包方的权利与义务：

（1）有权要求乙方按照合同约定完成施工任务；

（2）有权要求监理方对施工过程进行全程监理，确保工程质量、进度和安全；

（3）有权对工程进行验收，并按合同约定支付工程款；

（4）有权要求乙方提供施工所需材料、设备；

（5）有权要求乙方在施工过程中遵守国家法律法规和行业标准。

2.2承包方的权利与义务：

（1）按照合同约定完成施工任务，确保工程质量、进度和安全；

（2）按照发包方要求进行施工，提供施工所需材料、设备；

（3）遵守国家法律法规和行业标准，确保施工过程中的安全和环保；

（4）接受监理方的监督和检查，配合监理方的工作；

（5）按合同约定及时向发包方报告施工进度。

2.3监理方的权利与义务：

（1）对施工过程进行全程监理，确保工程质量、进度和安全；

（2）对乙方提供的施工资料、设备进行审核，确保其符合要求；

（3）对施工过程中发现的问题，及时通知发包方和乙方，并提出整改意见；

（4）对施工过程中的质量、进度、安全进行监督，确保合同履行；

（5）按合同约定收取监理费用。

三、工程款的支付

3.1工程款支付方式：________________________

3.2工程款支付比例：________________________

3.3工程款支付时间：________________________

四、施工质量与验收

4.1施工质量标准：________________________

4.2工程验收标准：________________________

4.3验收程序：________________________

4.4验收不合格的处理：________________________

五、违约责任

5.1甲方违约责任：

（1）未按合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金；

（2）未按合同约定提供施工现场，应承担相应的责任；

（3）未按合同约定办理审批手续，应承担相应的责任。

5.2乙方违约责任：

（1）未按合同约定完成施工任务，应承担相应的责任；

（2）施工质量不合格，应承担相应的责任；

（3）未按合同约定及时向甲方报告施工进度，应承担相应的责任。

5.3监理方违约责任：

（1）未按合同约定进行监理，应承担相应的责任；

（2）对施工过程中的问题未及时通知发包方和乙方，应承担相应的责任；

（3）对施工过程中的质量、进度、安全未进行有效监督，应承担相应的责任。

六、限制条款

6.1乙方在施工过程中，不得擅自更改设计方案，如需修改，应经甲方同意；

6.2乙方不得擅自增加工程量，如需增加，应经甲方同意；

6.3乙方在施工过程中，应遵守国家法律法规和行业标准，确保施工安全和环保。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；

7.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决；

8.2本合同一式三份，甲乙双方及监理方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

九、第三方介入的意义和目的

第三方介入本合同，旨在确保工程质量和进度，提高施工安全性，保障甲方权益。监理方的专业监督和检查，有助于及时发现和解决问题，确保施工过程符合国家法律法规和行业标准。

十、甲方权益为主导的目的和意义

甲方作为合同主导方，有权对施工过程进行监督和验收，确保工程质量、进度和安全。甲方权益为主导，有利于甲方在工程管理中发挥主导作用，保障自身利益。

附件：

1.施工图纸；

2.材料设备清单；

3.工程量清单；

4.工程质量标准；

5.其他相关文件。

甲方（盖章）：________________________

乙方（盖章）：________________________

监理方（盖章）：________________________

代表人（签字）：________________________

代表人（签字）：________________________

代表人（签字）：________________________

签订日期：________________________

合同编号：__________

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

建筑工程施工合同

甲方（以下简称“业主”）：

乙方（以下简称“施工单位”）：

第三方（以下简称“监理单位”）：

鉴于业主需要在指定地点进行建筑工程施工，施工单位愿意承担施工任务，监理单位愿意提供专业监理服务，三方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：________________________

1.2工程地点：________________________

1.3工程规模：________________________

1.4工程类型：________________________

1.5工程工期：________________________

二、合同双方的权利与义务

2.1业主的权利与义务：

（1）有权要求施工单位按照合同约定进行施工；

（2）有权要求监理单位对施工过程进行监督，确保施工质量、安全、环保；

（3）有权对工程进行验收，并按合同约定支付工程款；

（4）有权要求施工单位提供施工所需材料、设备；

（5）有权要求施工单位在施工过程中遵守国家法律法规和行业标准。

2.2施工单位的权利与义务：

（1）按照合同约定完成施工任务，确保工程质量、进度和安全；

（2）按照业主要求进行施工，提供施工所需材料、设备；

（3）遵守国家法律法规和行业标准，确保施工过程中的安全和环保；

（4）接受监理单位的监督和检查，配合监理单位的工作；

（5）按合同约定及时向业主报告施工进度，并提出合理的施工建议。

2.3监理单位的权利与义务：

（1）对施工过程进行全程监理，确保工程质量、安全、环保；

（2）对施工单位提供的施工资料、设备进行审核，确保其符合要求；

（3）对施工过程中发现的问题，及时通知业主和施工单位，并提出整改意见；

（4）对施工过程中的质量、进度、安全进行监督，确保合同履行；

（5）有权要求施工单位提供必要的施工数据和资料，以便进行监理工作。

三、工程款的支付

3.1工程款支付方式：________________________

3.2工程款支付比例：________________________

3.3工程款支付时间：________________________

四、施工质量与验收

4.1施工质量标准：________________________

4.2工程验收标准：________________________

4.3验收程序：________________________

4.4验收不合格的处理：________________________

五、违约责任

5.1业主违约责任：

（1）未按合同约定支付工程款，应向施工单位支付违约金；

（2）未按合同约定提供施工现场，应承担相应的责任；

（3）未按合同约定办理审批手续，应承担相应的责任。

5.2施工单位违约责任：

（1）未按合同约定完成施工任务，应承担相应的责任；

（2）施工质量不合格，应承担相应的责任；

（3）未按合同约定及时向业主报告施工进度，应承担相应的责任。

5.3监理单位违约责任：

（1）未按合同约定进行监理，应承担相应的责任；

（2）对施工过程中的问题未及时通知业主和施工单位，应承担相应的责任；

（3）对施工过程中的质量、进度、安全未进行有效监督，应承担相应的责任。

六、限制条款

6.1业主不得随意更改施工方案，如需修改，应与施工单位协商一致；

6.2业主不得无故拖延工程款的支付，如需延期，应提前与施工单位协商；

6.3施工单位在施工过程中，应遵守国家法律法规和行业标准，确保施工安全和环保。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；

7.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决；

8.2本合同一式三份，业主、施工单位及监理单位各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

九、乙方权益为主导的目的和意义

乙方作为施工单位，是工程实施的关键主体，乙方权益为主导有利于保障施工单位的合法权益，确保施工单位的合理利益得到充分尊重和保护。

十、弱化甲方为主导的意义和目的

在本合同中，甲方（业主）的权益得到一定程度的保障，但乙方（施工单位）的权益更为优先，这有助于降低施工单位的经营风险，提高施工单位的积极性，从而更好地完成工程任务。

附件：

1.施工图纸；

2.材料设