工业厂房围墙施工合同样本

工业厂房围墙施工合同样本合同编号：__________名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________鉴于甲方为工业厂房的业主，需要对围墙进行施工，乙方具有围墙施工的资质和能力，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。第一条施工内容1.1本合同施工内容为甲方工业厂房的围墙，包括但不限于围墙的基础、墙体、大门及配套设施的施工。1.2乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保围墙的质量和安全。第二条施工工期2.1本合同的施工期限自双方签订之日起至______年______月______日止。2.2乙方应在约定的工期内完成施工，如因乙方原因导致施工延误，乙方应按照甲方要求支付相应的违约金。第三条施工质量3.1乙方应保证施工质量，确保围墙的安全、稳定、美观。3.2围墙施工质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。3.3乙方应承担围墙施工过程中的质量检查、验收工作，确保施工质量符合约定要求。第四条施工材料4.1乙方应按照甲方提供的材料清单和质量要求采购施工材料。4.2乙方应保证施工材料的质量，并提供相应的质保书和合格证。4.3乙方应在施工过程中确保材料的安全、环保，避免对周围环境和人员造成损害。第五条合同价款5.1本合同的合同价为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。5.2乙方应按照本合同约定的工期、质量完成施工，如因乙方原因导致施工延误或质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任。5.3甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款，逾期支付的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。第六条付款方式6.1本合同价款支付分为三个阶段，具体支付比例和时间如下：第一阶段：施工前，甲方支付合同价款的30%；第二阶段：施工过程中，甲方根据乙方完成的工程进度支付合同价款的50%；第三阶段：施工完成后，甲方验收合格后支付合同价款的20%。6.2乙方应提供等额的发票，甲方按照约定时间支付合同价款。第七条违约责任7.1乙方未按照约定工期完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×逾期天数×中国人民银行同期贷款利率。7.2甲方未按照约定时间支付合同价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×逾期天数×中国人民银行同期贷款利率。7.3如乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方返工、维修，直至达到约定的质量标准。乙方应承担由此产生的费用。第八条争议解决8.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________授权代表（签名）：_____________授权代表（签名）：_____________签订日期：________________签订日期：________________一、附件列表：1.施工图纸和技术要求2.材料清单3.质保书和合格证4.付款凭证5.工程进度报告6.工程验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成施工，属于违约行为。2.甲方未按照约定时间支付合同价款，属于违约行为。3.乙方施工质量不符合约定，属于违约行为。4.甲方未按照约定要求提供施工条件或所需资料，属于违约行为。5.任何一方未履行合同约定的其他义务，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指工业厂房的业主。2.乙方：指具有围墙施工资质和能力的施工方。3.施工工期：指双方约定的施工开始和结束的日期。4.施工质量：指围墙施工的安全、稳定、美观等方面的要求。5.合同价款：指双方约定的施工合同的金额。6.违约金：指一方未履行合同义务时，应支付给对方的一种经济赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的施工计划，并采取措施加快施工进度。2.施工质量问题：乙方应立即进行返工、维修，直至达到约定的质量标准，并承担相应费用。3.付款延误：甲方应按照约定时间支付合同价款，如有延误，应支付违约金。4.施工条件或资料不足：甲方应及时提供所需的施工条件或资料，确保施工顺利进行。5.合同履行过程中发生争议：双方应通过友好协商解决，如协商不成，可以向甲方所在地人民法院