2024年度互联网公司与游戏开发商之间的游戏运营合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度互联网公司与游戏开发商之间的游戏运营合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1互联网公司1.2游戏开发商1.3游戏运营第二条合同期限2.1合同开始日期2.2合同结束日期第三条游戏内容3.1游戏简介3.2游戏版本3.3游戏更新及维护第四条运营权与授权4.1游戏运营权4.2互联网公司授权4.3游戏开发商义务第五条运营责任与义务5.1互联网公司责任5.2游戏开发商责任5.3技术支持与培训第六条收益分配6.1收入分成比例6.2收入支付方式6.3收入支付时间第七条宣传与推广7.1宣传计划7.2推广活动7.3广告费用第八条用户服务与支持8.1用户咨询与投诉8.2用户隐私保护8.3用户数据共享第九条知识产权保护9.1版权声明9.2商标与专利9.3侵权行为处理第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担10.3违约金计算第十一条争议解决11.1协商解决11.2调解机构11.3诉讼管辖第十二条合同的变更与终止12.1合同变更条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3泄密责任第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同解除与终止第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.3游戏运营是指甲方在其平台上提供乙方的游戏，并通过其平台进行游戏推广、用户管理、收费及提供客户服务等相关活动。第二条合同期限2.1合同开始日期为2024年1月1日。2.2合同结束日期为2024年12月31日。除非一方提前终止合同，否则合同将自动续约一年。第三条游戏内容3.2游戏版本：乙方应保证提供最新版本的game，并在合同期间内根据市场需求和技术发展进行必要的更新和改进。3.3游戏更新及维护：乙方负责游戏的更新和维护工作，确保游戏的稳定性、安全性和用户体验。甲方应给予必要的配合和支持。第四条运营权与授权4.1游戏运营权：甲方获得游戏在甲方平台上的独家运营权，有权在合同期限内独家提供游戏给甲方平台用户。4.2互联网公司授权：甲方授权乙方在其平台上提供游戏，并享有合同约定的权益。4.3游戏开发商义务：乙方应按照合同约定提供游戏，并保证游戏的合法性、合规性及质量。第五条运营责任与义务5.1互联网公司责任：甲方负责游戏的宣传推广、用户管理、收费及提供客户服务等相关活动，确保游戏的正常运营。5.2游戏开发商责任：乙方负责游戏的开发、制作、更新和维护，确保游戏的稳定性、安全性和用户体验。5.3技术支持与培训：乙方应为甲方提供必要的技术支持和培训，确保甲方能够有效运营游戏。第六条收益分配6.1收入分成比例：双方按照约定的比例（例如：甲方60%，乙方40%）对游戏收入进行分成。6.2收入支付方式：甲方应通过银行转账等方式向乙方支付分成收入。6.3收入支付时间：甲方应在每月10日前支付上月分成收入。第七条宣传与推广7.1宣传计划：甲方应制定游戏宣传推广计划，包括线上、线下活动、广告投放等，乙方应给予配合和支持。7.2推广活动：甲方应组织各种推广活动，包括但不限于游戏发布会、线下聚会、线上活动等，以提高游戏知名度和用户粘性。7.3广告费用：甲方承担广告费用，并按照约定的比例承担乙方广告费用。第八条用户服务与支持8.1用户咨询与投诉：甲方应设立用户咨询与投诉渠道，及时处理用户关于游戏的疑问和投诉。8.2用户隐私保护：甲方和乙方应共同保护用户的隐私权，不得泄露用户个人信息。8.3用户数据共享：甲方和乙方应共享用户数据，以便更好地了解用户需求和优化游戏。第九条知识产权保护9.1版权声明：游戏及相关素材的版权归乙方所有，未经乙方书面授权，甲方不得擅自使用。9.2商标与专利：乙方应对游戏及相关素材的商标、专利等知识产权进行保护，防止侵权行为发生。9.3侵权行为处理：如发现侵权行为，乙方有权采取措施制止侵权行为，并要求侵权方赔偿损失。第十条违约责任10.1违约行为：双方应严格遵守合同条款，如一方违约，应承担违约责任。10.2违约责任承担：违约方应向守约方支付违约金，违约金计算方式按照双方约定的标准执行。10.3违约金计算：违约金计算应根据实际损失金额和合同履行情况确定。第十一条争议解决11.1协商解决：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。11.2调解机构：如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。11.3诉讼管辖：如调解不成，双方同意向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十二条合同的变更与终止12.1合同变更条件：双方同意通过书面形式变更合同内容，经双方签字盖章后生效。12.2合同终止条件：合同期满或者双方达成终止协议且履行完毕终止手续。12.3合同终止后的处理：合同终止后，双方应按照约定处理未了事项，包括但不限于游戏数据迁移、用户权益保障等。第十三条保密条款13.1保密内容：双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。13.2保密期限：双方约定保密期限为合同期满后五年。13.3泄密责任：如一方泄露保密信息，应承担泄露造成的损失赔偿责任。第十四条其他条款14.1不可抗力：因不可抗力导致一方不能履行合同，该方应立即通知对方，并提供相关证明文件。14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同解除与终止：合同解除或终止后，双方仍应履行合同中约定的义务，包括但不限于售后服务、用户权益保障等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方是指除甲方和乙方之外，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介机构、广告代理、支付平台等。1.2第三方介入是指第三方在甲方和乙方之间的合同履行过程中参与其中，提供服务或协助履行合同。第二条第三方介入的义务与责任2.1第三方介入时，应遵守中国法律法规，不得违反国家规定和公序良俗。2.2第三方应按照甲乙双方的约定提供服务，并保证服务的合法性、合规性和质量。2.3第三方对因其自身原因导致的合同履行延误、瑕疵或其他违约行为承担责任。第三条甲乙双方与第三方的权利义务划分3.1甲乙双方应与第三方明确约定服务内容、范围、期限和费用等事项，并签订书面协议。3.2甲乙双方对第三方提供的服务质量和结果负责，并承担由此产生的法律后果。3.3第三方对提供的服务质量和结果负责，并承担由此产生的法律后果。第四条第三方责任限额4.1第三方介入的费用和责任应在甲乙双方与第三方签订的书面协议中明确。4.2第三方对因其自身原因导致的合同履行延误、瑕疵或其他违约行为承担的责任，以其收费为限。4.3如第三方介入导致合同履行延误或瑕疵，甲乙双方有权要求第三方承担违约金或赔偿损失，但不超过第三方收费的总额。第五条第三方介入的协调与管理5.1甲乙双方应负责第三方介入的协调与管理，确保合同履行顺利进行。5.2甲乙双方应监督第三方按约定履行合同义务，并对其行为进行评估和监督。5.3如第三方未按约定履行合同义务，甲乙双方有权要求第三方改正或解除合同。第六条第三方介入的变更与终止6.1第三方介入的变更应经甲乙双方同意，并签订书面变更协议。6.2第三方介入的终止应经甲乙双方同意，并签订书面终止协议。6.3第三方介入的变更或终止不影响甲乙双方其他合同条款的执行。第七条第三方介入的违约处理7.1第三方违反合同约定，甲乙双方有权要求其承担违约责任。7.2第三方介入导致合同履行延误或瑕疵，甲乙双方有权要求其承担违约金或赔偿损失。7.3第三方违约处理不影响甲乙双方其他合同条款的执行。第八条第三方介入的争议解决8.1甲乙双方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。8.3如调解不成，双方同意向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条保密条款9.1甲乙双方与第三方之间的保密信息，按照本合同保密条款执行。9.2第三方对在合同履行过程中获得的甲乙双方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，承担保密义务。第十条其他条款10.1本合同的修正部分与主体合同具有同等法律效力。10.2本合同的修正部分未尽事宜，按照主体合同执行。10.3本合同的修正部分如有冲突，以本修正部分为准。第十一条生效与终止11.1本修正部分自甲乙双方签字盖章之日起生效。11.2本修正部分的终止，按照甲乙双方与第三方签订的书面协议执行。第十二条法律适用与诉讼管辖12.1本修正部分适用中华人民共和国法律。12.2如发生争议，双方同意向合同签订地的人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：游戏运营授权书附件二：游戏宣传资料附件三：游戏更新及维护计划附件四：广告投放方案附件五：用户服务与支持手册附件六：保密协议附件七：第三方服务协议附件八：违约金计算公式附件九：争议解决调解书附件十：合同变更协议附件一：游戏运营授权书本授权书是甲方向乙方授予在甲方平台上运营游戏的权利。授权书应明确授权范围、授权期限、授权条件等内容。附件二：游戏宣传资料游戏宣传资料包括游戏介绍、游戏截图、游戏特色等，用于甲方平台的宣传推广。附件三：游戏更新及维护计划详细列出游戏更新和维护的时间表、内容列表、预期效果等。附件四：广告投放方案明确广告投放的时间、地点、形式、预算和效果评估等。附件五：用户服务与支持手册详细说明用户服务的内容、用户支持的联系方式、用户投诉处理流程等。附件六：保密协议保密协议规定了甲乙双方及第三方在合同履行过程中所获得的商业秘密、技术秘密、市场信息等的保密义务和保密期限。附件七：第三方服务协议甲乙双方与第三方签订的服务协议，明确了第三方的服务内容、范围、期限和费用等。附件八：违约金计算公式详细列出违约金的计算方式，包括计算基数、计算比例、计算周期等。附件九：争议解决调解书如发生争议，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解，调解书作为解决争议的依据。附件十：合同变更协议当合同内容需要变更时，双方应签订书面变更协议，明确变更的事项、范围、期限等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付分成收入。2.乙方未按约定时间提供游戏更新和维护。3.甲方未履行宣传推广义务，导致游戏运营效果不佳。4.乙方未保证游戏质量，导致用户流失。5.第三方未按约定提供服务，导致合同履行延误。违约责任认定标准：1.违约金计算：根据附件八的违约金计算公式，按照实际损失金额和合同履行