建设项目停工赔偿

建设项目停工赔偿合同编号：__________合同各方：鉴于：2.乙方作为甲方的承包商，承担项目的建设任务；4.由于不可抗力等因素，项目自__________年__________月__________日起被迫停工；5.双方为了解决停工带来的损失，经过友好协商，达成如下协议：第一条停工损失赔偿1.1乙方应按照原合同约定的工程进度，计算因停工导致的工程进度延误所产生的损失，包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等；1.2乙方应在收到甲方要求赔偿的通知后____个工作日内，向甲方提交详细的损失赔偿报告及计算依据；1.3甲方应在收到乙方提交的损失赔偿报告后____个工作日内，对乙方的赔偿请求进行核实，并按照本合同约定的赔偿标准予以赔偿；1.4甲方赔偿乙方因停工导致的损失后，乙方应立即恢复项目的建设，确保项目按照原合同约定的工程进度顺利进行；1.5如果乙方在停工期间未能采取有效措施减少损失，甲方有权按照原合同约定的比例扣除乙方的赔偿金额。第二条赔偿计算方法赔偿金额=停工损失×赔偿比例其中，停工损失=（原合同约定的工程进度实际完成工程进度）×原合同约定的工程总价；赔偿比例由双方协商确定，但不应低于____%。2.2乙方应提供相关证据，证明停工导致的损失金额，包括但不限于合同、发票、付款凭证等；2.3甲方应在核实乙方损失后____个工作日内，向乙方支付赔偿金额。第三条合同的解除和终止3.1在停工原因消除后，乙方应立即恢复项目的建设；3.2如果乙方在停工原因消除后____个月内仍未能恢复项目建设，甲方有权解除原合同，并按照原合同约定的违约责任向乙方追偿；3.3如果甲方因故解除原合同，应按照原合同约定的违约责任向乙方支付赔偿金。第四条保密条款4.1双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露；4.2本保密条款自本合同签订之日起生效，至本合同解除、终止之日起____年内有效。第五条争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；5.2如果协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第六条其他条款6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至原合同约定的工程完毕之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.原建设项目合同2.赔偿计算依据的相关合同、发票、付款凭证等3.损失赔偿报告4.甲方支付赔偿金额的银行转账凭证5.保密协议二、违约行为及认定：1.甲方未按原合同约定提供建设项目的施工场地、原材料、设备等，导致乙方无法正常施工。2.乙方未按原合同约定的工程进度完成建设任务，造成工程延误。3.甲方未按原合同约定支付工程款，导致乙方施工资金短缺。4.乙方未按原合同约定采取措施减少停工损失。三、法律名词及解释：1.甲方：项目业主，承担项目建设的主体责任。2.乙方：承包商，承担项目建设的实施责任。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.停工损失：因停工导致的工程进度延误所产生的损失，包括人工费、材料费、设备租赁费等。5.赔偿比例：双方协商确定的赔偿金额与停工损失的比率。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方恢复项目建设后，工程进度延误导致无法按原合同约定完成。解决办法：双方协商调整工程进度计划，并根据实际情况签订补充协议。2.问题：甲方支付赔偿金额后，乙方未立即恢复项目建设。解决办法：甲方有权解除原合同，并按照原合同约定的违约责任向乙方追偿。3.问题：乙方在停工期间未能采取有效措施减少损失。解决办法：甲方有权按照原合同约定的比例扣除乙方的赔偿金额。4.问题：双方在履行合同过程中发生争议。解决办法：通过友好协商解决，协商不成时，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.建设项目因不可抗力因