2024建设工程施工合同范文

合同编号：__________鉴于甲方为建设工程的需要，同意乙方按照本合同约定的内容进行施工；乙方愿意承担该工程的施工任务，并同意本合同的条款。双方为了明确双方的权利和义务，经协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在合同签订后__________日内向甲方提交工程预算书，甲方在收到预算书后__________日内进行审核确认。2.3工程进度款支付比例为：__________%。2.4乙方完成工程后，应向甲方提供完整的工程决算书，甲方在收到决算书后__________日内进行审核确认。第三条工期3.1乙方应按照双方约定的开工日期开始施工，工程竣工日期为__________。3.2乙方如因特殊情况不能按期完工，应提前__________天向甲方提出延期申请，甲方有权根据实际情况决定是否同意延期。第四条质量标准4.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。4.2工程质量验收标准按照__________执行。4.3工程完工后，乙方应按照甲方要求进行自检、初验，并配合甲方进行正式验收。工程验收合格后，甲方应支付乙方剩余工程款。第五条违约责任5.1乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：__________元/天。5.2甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权按逾期天数向甲方追讨违约金，违约金计算方式为：__________元/天。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法从事本合同约定的工程。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国相关法律法规，确保合同的合法性。解决办法：双方应在合同中明确约定遵守的法律法规，并在履行合同过程中主动了解和遵守相关法律法规的最新变化。2.双方应保证合同中所提供的信息真实、准确、完整。解决办法：在合同中明确双方对信息真实性的承诺，并约定对虚假信息的责任承担。3.合同金额、工程内容、工期等关键条款应明确具体，避免含糊不清。解决办法：详细描述工程内容，明确合同金额，并约定具体的工期及延期处理办法。4.双方应严格按照合同约定的质量标准进行施工和验收。解决办法：在合同中详细列出质量标准，并在施工和验收过程中严格按照这些标准进行。5.合同履行过程中出现的争议应通过友好协商解决，协商不成时，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法：在合同中明确争议解决的途径和法院管辖权，以便在出现争议时能够及时解决。法律名词及名词解释：1.甲方：指承担工程发包责任的一方。解释：甲方负责提出工程需求，委托乙方进行施工，并按照合同约定支付工程款项。2.乙方：指承担工程承包责任的一方。解释：乙方负责按照合同约定完成工程施工，并有权根据合同收取工程款项。3.工程预算书：指乙方根据工程设计文件和施工方案编制的，包含工程造价明细的书面文件。解释：工程预算书用于向甲方展示工程预计的费用构成，以便甲方进行审核和决策。4.工程决算书：指工程完工后，乙方编制的包含实际工程造价明细的书面文件。解释：工程决算书用于最终确定工程费用，作为甲方支付乙方工程款的依据。5.工期：指乙方完成工程所需的时间。解释：工期包括合同约定的开工日期和竣工日期，是双方约定的工程完成的时间范围。6.违约金：指一方违反合同约定时，按照约定向另一方支付的金钱赔偿。解释：违约金用于补偿因违约行为导致的损失，是违约方应承担的法律责任。7.争议解决：指当合同双方在履行合同过程中发生分歧时，通过协商或其他法律途径解决争议的过程。解释：争议解决旨在维护合同的履行，确保双方的权益得到保障。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、园林绿化、装饰装修等。2.适用于甲方为建设工程需要，委托乙方进行施工的情况。补充条款：1.工程变更条款：当合同执行过程中，甲方提出变更工程内容、规模、工期等要求时，双方应签订工程变更协议，明确变更内容、费用及工期调整等事项。2.不可抗力条款：当合同执行过程中遇到不可抗力因素（如自然灾害、社会事件等）导致工程无法正常进行时，双方应协商确定责任承担和工期调整等事项。3.保险条款：乙方应按照甲方要求，为工程购买相应的保险，如建筑工程一切险、第三者责任险等。4.保密条款：双方应对合同内容及在合同履行过程中获知的对方商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。5.知识产权保护条款：双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标、著作权等权益。附件列表：1.工程设计文件：包括工程图纸、技术说明书、设计方案等。2.施工方案：包括施工组织设计、施工进度计划、施工工艺等。3.工程预算书：详细列出工程造价明细的书面文件。4