2024年度玻璃幕墙工程延期合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度玻璃幕墙工程延期合同本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.合同双方2.1甲方名称2.2甲方地址2.3甲方联系人2.4乙方名称2.5乙方地址2.6乙方联系人3.合同签订日期3.1签订日期4.原合同签订日期4.1原合同签订日期5.延期原因5.1延期原因说明6.延期时间6.1延期开始时间6.2延期结束时间7.工程进度计划7.1延期期间工程进度计划8.工程质量标准8.1质量标准说明9.工程造价9.1延期期间工程造价10.付款方式及时间10.1付款方式10.2付款时间11.违约责任11.1违约责任说明12.争议解决方式12.1争议解决方式说明13.其他约定13.1其他约定说明14.合同的生效、变更和解除14.1合同生效条件14.2合同变更条件14.3合同解除条件第一部分：合同如下：1.工程概述1.1工程名称：2024年度玻璃幕墙工程1.2工程地点：市中心商务区1.3工程规模：共计5栋建筑，高度分别为100米、150米、200米、250米和300米1.4工程内容：包括但不限于玻璃幕墙的设计、制作、安装、调试及验收等2.合同双方2.1甲方名称：X房地产开发有限公司2.2甲方地址：市区路号2.3甲方联系人：2.4乙方名称：X建筑幕墙工程有限公司2.5乙方地址：市区路号2.6乙方联系人：3.合同签订日期3.1签订日期：2024年1月1日4.原合同签订日期4.1原合同签订日期：2023年1月1日5.延期原因5.1延期原因说明：由于不可抗力因素（如天气、物料供应延迟等）导致工程进度受到影响，无法按照原合同约定的时间完成6.延期时间6.1延期开始时间：2024年3月1日6.2延期结束时间：2024年6月30日7.工程进度计划7.1延期期间工程进度计划：详细列出延期期间各阶段的工程进度及完成时间，包括但不限于设计、制作、运输、安装、调试等8.工程质量标准8.1质量标准说明：工程质量应符合国家及行业相关标准，如《建筑幕墙工程技术规范》（GB502102018）等。玻璃幕墙的材质、性能、外观等应满足设计文件和合同约定的要求。9.工程造价9.1延期期间工程造价：根据工程进度计划及实际完成情况，双方协商确定延期期间的工程造价。如有额外费用，需双方确认后方可发生。10.付款方式及时间10.1付款方式：延期期间的工程款项，甲方按乙方实际完成工程进度支付，具体支付比例和时间由双方在补充协议中约定。10.2付款时间：根据工程进度计划，甲方应在乙方完成相应工程进度后支付相应款项。11.违约责任11.1违约责任说明：双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。违约金的计算和赔偿方式在补充协议中约定。12.争议解决方式12.1争议解决方式说明：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。13.其他约定13.1其他约定说明：双方在合同履行过程中，如有其他需要约定的事项，应在补充协议中明确。14.合同的生效、变更和解除14.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2合同变更条件：合同变更应书面签订补充协议，经双方协商一致并签字（或盖章）后生效。14.3合同解除条件：合同解除应书面协议，经双方协商一致并签字（或盖章）后生效。在任何情况下，解除合同不影响双方的其他权利和责任。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念：本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，参与或涉及本合同工程的其他各方，包括但不限于设计单位、监理单位、施工单位、材料供应商、检测机构等。15.2第三方责任：第三方应严格按照合同约定及国家法律法规要求，履行各自职责，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。如第三方违约，应承担相应责任。16.第三方介入后的额外条款及说明16.1甲乙方应与第三方签订相应的合同，明确各自的权利、义务和责任。16.2甲乙方应负责协调第三方的工作，确保工程顺利进行。如因甲乙方原因导致第三方违约，甲乙方应承担相应责任。16.3甲乙方应负责对第三方的工作进行监督和检查，确保第三方按照合同约定和国家法律法规要求履行义务。16.4甲乙方应负责第三方工程款项的支付，但有权根据第三方实际完成情况进行扣款。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额：第三方应对其履行合同过程中产生的损失承担有限责任。如第三方造成甲乙方损失，第三方应承担赔偿责任，但赔偿金额不得超过第三方合同金额的10%。17.2第三方责任限额的确定：第三方责任限额应在甲乙方与第三方签订的合同中明确。如双方未能在合同中约定，则按照国家法律法规及相关行业规范执行。18.第三方与甲乙方的关系18.1第三方与甲乙方的关系：第三方与甲乙方为合同关系，第三方应严格按照合同约定履行义务。18.2第三方与甲乙方的划分说明：第三方在履行合同过程中，如与甲乙方发生纠纷，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。19.第三方介入后的争议解决19.1第三方介入后的争议解决：如甲乙方与第三方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。19.2第三方与甲乙方的争议解决：如第三方与甲乙方发生纠纷，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。20.第三方介入后的其他约定20.1甲乙方应负责第三方介入后的合同管理工作，确保合同的履行。20.2甲乙方应负责第三方介入后的沟通协调工作，确保工程的顺利进行。20.3甲乙方应根据工程实际情况，适时调整合同内容，确保工程目标的实现。21.第三方介入后的合同生效、变更和解除21.1合同生效条件：本合同自甲乙方与第三方签订之日起生效。21.2合同变更条件：合同变更应书面签订补充协议，经甲乙方、第三方协商一致并签字（或盖章）后生效。21.3合同解除条件：合同解除应书面协议，经甲乙方、第三方协商一致并签字（或盖章）后生效。在任何情况下，解除合同不影响甲乙方、第三方其他权利和责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件附件二：工程预算书附件三：工程进度计划附件四：工程质量标准和要求附件五：材料供应合同附件六：施工合同附件七：监理合同附件八：检测报告附件九：付款凭证附件十：工程验收报告附件一：工程设计文件详细要求和说明：本附件应包括工程的设计图纸、设计说明、设计计算书等，由乙方提供，并应符合国家及行业相关标准。附件二：工程预算书详细要求和说明：本附件应包括工程的预算金额、预算明细表等，由乙方提供，并应符合国家及行业相关标准。附件三：工程进度计划详细要求和说明：本附件应包括工程的施工进度计划、关键节点等，由乙方提供，并应符合合同约定的工程完成时间。附件四：工程质量标准和要求详细要求和说明：本附件应包括工程的质量标准、施工要求等，由乙方提供，并应符合国家及行业相关标准。附件五：材料供应合同详细要求和说明：本附件应包括材料供应合同的双方信息、材料种类、数量、质量标准、价格、交货时间等，由乙方提供。附件六：施工合同详细要求和说明：本附件应包括施工合同的双方信息、施工内容、施工进度、质量标准、安全要求等，由乙方提供。附件七：监理合同详细要求和说明：本附件应包括监理合同的双方信息、监理范围、监理职责、监理费用等，由乙方提供。附件八：检测报告详细要求和说明：本附件应包括工程材料的检测报告、工程验收检测报告等，由乙方提供，并应符合国家及行业相关标准。附件九：付款凭证详细要求和说明：本附件应包括甲乙双方之间的付款凭证，包括但不限于转账凭证、现金收据等。附件十：工程验收报告详细要求和说明：本附件应包括工程的验收报告、验收记录、验收合格证书等，由乙方提供。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按合同约定支付工程款项。2.乙方未按合同约定完成工程进度。3.乙方提供的材料不符合合同约定的质量标准。4.乙方未按合同约定支付第三方款项。5.乙方未按合同约定履行安全、环保等义务。责任认定标准：1.甲方未按合同约定支付工程款项的，应支付违约金，违约金为应付款项的1%。2.乙方未按合同约定完成工程进度的，应支付违约金，违约金为工程总价款的0.5%。3.乙方提供的材料不符合合同约定的质量标准的，乙方应负责更换或修复，并支付由此产生