二零二四年度医疗废物处理设施建设工程合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年度医疗废物处理设施建设工程合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程内容2.1工程概述2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式3.4支付时间表第四条工程进度4.1施工期限4.2关键节点4.3进度报告第五条质量标准5.1工程质量要求5.2质量控制措施5.3验收标准第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备要求6.3检验与验收第七条安全生产7.1安全标准7.2安全培训7.3安全事故处理第八条知识产权8.1技术专利8.2知识产权保护第九条违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3索赔程序第十条争议解决10.1争议方式10.2调解与仲裁10.3法律适用第十一条合同的变更与终止11.1变更条件11.2终止条件11.3变更与终止的程序第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款第十三条附则13.1合同生效13.2合同附件13.3合同修改第十四条合同的签订与备案14.1签订日期14.2签字盖章14.3备案程序第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包方1.1.1名称：×××医疗废物处理有限公司1.1.2住所：×××市×××区×××路×××号1.1.3法定代表人：×××1.1.4联系方式：×××1.2承包方1.2.1名称：×××建筑工程有限公司1.2.2住所：×××市×××区×××路×××号1.2.3法定代表人：×××1.2.4联系方式：×××第二条工程内容2.1工程概述2.1.1工程名称：二零二四年度医疗废物处理设施建设工程2.1.2工程性质：医疗废物处理设施建设2.1.3工程目标：完成医疗废物处理设施的建设，满足相关法律法规和技术标准的要求2.2工程地点2.2.1工程所在地：×××市×××区×××路×××号2.3工程规模2.3.1工程规模：根据设计文件确定的医疗废物处理设施的规模2.4工程预算2.4.1工程预算：工程总预算为人民币×××万元，具体预算分配见附件第三条合同价格3.1合同总价3.1.1合同总价：人民币×××万元，具体金额见附件3.2价格调整机制3.2.1价格调整条件：合同执行过程中，如遇市场价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格3.3支付方式3.3.1支付方式：银行转账3.4支付时间表3.4.1支付时间表：详见附件第四条工程进度4.1施工期限4.1.1施工期限：自合同签订之日起至工程验收合格日止，共计×××日4.2关键节点4.2.1工程开工日期：自合同签订之日起×××日4.2.2工程竣工日期：自工程开工日期起×××日4.2.3工程验收日期：自工程竣工日期起×××日4.3进度报告4.3.1承包方应按月向发包方提交工程进度报告，报告内容包括但不限于工程形象进度、工程量完成情况、资金使用情况、人员配置情况等第八条知识产权8.1技术专利8.1.1发包方应保证工程设计、技术方案等不侵犯他人的知识产权，如因发包方原因导致侵权，由发包方承担全部责任。8.1.2承包方应保证施工过程中使用的技术、工艺、材料等不侵犯他人的知识产权，如因承包方原因导致侵权，由承包方承担全部责任。8.2知识产权保护8.2.1双方应尊重对方的知识产权，未经对方书面同意，不得使用对方的商标、专利、技术等。8.2.2双方在合同履行过程中所形成的知识产权，归属原则如下：（1）属于发包方所有的知识产权，归发包方所有；（2）属于承包方所有的知识产权，归承包方所有；（3）双方共同拥有的知识产权，按照约定分配。第九条违约责任9.1违约行为9.1.1发包方未按约定支付合同价款，迟延履行债务或者提供不符合约定质量的货物、服务，应承担违约责任。9.1.2承包方未按约定完成工程，未按约定质量标准施工，或者提供的货物、服务不符合约定，应承担违约责任。9.2违约责任9.2.1违约方应向守约方支付违约金，违约金计算方式如下：（1）合同总价款的1%至5%作为违约金；（2）因违约导致工程进度延误的，应支付工程进度款1%至5%作为违约金；（3）因违约导致工程质量不合格的，应按照不合格部分的价值赔偿。9.3索赔程序9.3.1双方在履行合同过程中，如发生争议，应先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条争议解决10.1争议方式10.1.1双方在履行合同过程中，如发生争议，应先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2调解与仲裁10.2.1双方可以约定仲裁委员会进行仲裁，也可以向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3法律适用10.3.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十一条合同的变更与终止11.1变更条件11.1.1合同履行过程中，如因不可抗力或者双方协商一致，可以变更合同。11.2终止条件11.2.1合同履行完毕，双方均履行了合同约定的义务，本合同终止。11.3变更与终止的程序11.3.1合同变更或者终止，应当采用书面形式，并由双方签字或者盖章确认。第十二条保密条款12.1保密内容12.1.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应当予以保密。12.2保密期限12.2.1保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或者履行完毕之日止。12.3违约保密条款12.3.1如一方违反保密义务，泄露保密信息，应当承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十三条附则13.1合同生效13.1.1本合同自双方签字或者盖章之日起生效。13.2合同附件13.2.1本合同附件包括：工程设计文件、施工图纸、工程量清单、合同价款明细表等。13.3合同修改13.3.1合同修改应当采用书面形式，经双方签字或者盖章确认。第十四条合同的签订与备案14.1签订日期14.1.1本合同签订日期为2024年1月1日。14.2签字盖章14.2.1本合同由发包方代表×××和承包方代表×××签字，并加盖公章。14.3备案程序14.3.1本合同签订后，双方应当按照相关法律法规的规定，向有关部门进行备案。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，与本合同有关联但未直接参与合同签订的其他组织或个人。第二条第三方介入的情形2.1第三方介入的情形包括但不限于：（1）工程咨询、设计、监理、检测等中介服务机构；（2）材料供应商、设备制造商；（3）融资、担保、保险等金融机构；（4）政府监管、审查、验收等相关部门；（5）其他与工程实施、履行合同有关的组织或个人。第三条第三方介入的义务与责任3.1第三方介入的义务3.1.1第三方应按照合同约定或法律法规的要求，履行相关义务，确保工程质量、安全、进度等符合合同要求。3.1.2第三方应保证其提供的服务、产品或协助符合国家相关法律法规、标准和行业规定。3.2第三方介入的责任3.2.1第三方应对其提供的服务、产品或协助的质量、安全、合法性等承担责任。3.2.2第三方如因过错导致甲乙方损失，应承担相应的赔偿责任。第四条第三方介入的权益4.1第三方依法享有合同约定的权益，包括但不限于获得合同价款、赔偿损失等。4.2第三方不得干涉甲乙双方的正常合同履行，不得损害甲乙方合法权益。第五条第三方责任限额5.1第三方对甲乙方承担的责任限额，按照合同约定或法律法规的规定执行。5.2如合同未约定或法律法规未规定，第三方承担的责任限额应根据第三方介入的具体情形和过错程度确定。第六条第三方介入的协调与沟通6.2甲乙方应在合同中明确第三方介入的具体事宜，包括第三方的工作范围、职责、义务等。第七条第三方介入的变更与终止7.1第三方介入的变更7.1.1如需变更第三方，甲乙方应签订书面变更协议，并通知对方。7.1.2变更协议应明确变更后的第三方名称、工作范围、责任等。7.2第三方介入的终止7.2.1如第三方不再履行合同义务，甲乙方可以终止第三方介入。7.2.2终止第三方介入时，甲乙方应签订书面终止协议，并通知对方。第七条第三方介入的违约处理8.1第三方如违反合同约定或法律法规要求，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。8.2第三方如因过错导致甲乙方损失，应承担相应的赔偿责任。第九条第三方介入的争议解决9.1双方如与第三方发生争议，应尝试协商解决。9.2如协商不成，甲乙方可以依法向人民法院提起诉讼或申请仲裁。第十条合同的签订与备案10.1第三方介入的合同签订10.1.1甲乙方与第三方签订合同时，应明确合同标的、价款、质量、安全等内容。10.1.2第三方介入的合同签订后，应报甲乙方备案。10.2第三方介入的合同备案10.2.1甲乙方应按照相关法律法规的规定，将第三方介入的合同备案。10.2.2备案后的合同文本，具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件1.1设计说明书1.2施工图纸1.3工程量清单1.4设计变更通知附件二：材料供应合同2.1材料供应商名录2.2材料质量标准2.3材料供应计划2.4材料验收标准附件三：设备供应合同3.1设备供应商名录3.2设备技术规格3.3设备供应计划3.4设备验收标准附件四：施工组织设计4.1施工方案4.2施工进度计划4.3施工人员配置4.4施工安全管理措施附件五：工程质量保修书5.1保修范围5.2保修期限5.3保修责任5.4保修流程附件六：安全文明施工保证书6.1施工安全措施6.2文明施工要求6.3安全事故应急预案6.4安全培训记录附件七：合同价款明细表7.1合同总价7.2价款支付计划7.3价款调整条件7.4价款支付方式附件八：工期延误违约金计算公式8.1延误违约金计算基础8.2延误违约金计算方法8.3延误违约金支付时间8.4延误违约金的上限附件九：质量不合格违约金计算公式9.1质量违约金计算基础9.2质量违约金计算方法9.3质量违约金支付时间9.4质量违约金的上限附件十：合同变更协议10.1变更条件10.2变更程序10.3变更价款10.4变更工期附件十一：合同终止协议11.1终止条件11.2终止程序11.3终止后果11.4终止后的赔偿说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发包方未按约定支付合同价款或提供不符合约定质量的货物、服务。2.承包方未按约定完成工程或提供不符合约定质量的货物、服务。3.第三方未按约定提供服务、产品或协助，或提供的服务、产品或协助不符合约定。违约责任认定：1.违约方应向守约方支付违约金，计算方式见附件八和附件九。2.