工程承包合同书编写技巧

合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程规模：_______1.5工程预算：_______二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2合同价格包括但不限于：工程设计费、材料费、施工费、管理费、人工费、税费等。2.3合同价格采取固定价格方式，合同有效期内，除非双方协商一致或法律法规发生变化，否则合同价格不予调整。三、合同履行3.1承包人应按照约定的工程内容、规模、质量标准、工期等要求完成本工程。3.2承包人应按照约定的时间节点向发包人提交工程进度报告，并按照发包人的要求进行工程进度调整。3.3承包人应保证工程质量，确保工程安全，遵守国家及地方有关法律法规，严格按照施工图纸、技术规范和操作规程施工。3.4发包人应按照约定的时间向承包人支付合同价款。3.5发包人应协助承包人办理工程所需的各项手续，包括但不限于规划、建设、环保、消防等。四、合同价款的支付4.1发包人应在本合同签订后_______日内向承包人支付合同总价款的_______%。4.2剩余的合同总价款，发包人应按照承包人提交的工程进度报告和实际完成工程量，按照约定的比例支付。4.3发包人支付合同价款时，应提供合法的发票。五、工期5.1承包人应按照约定的工期完成本工程，工期自_______起至_______止。5.2因承包人原因导致工程延期，承包人应按照逾期天数向发包人支付违约金，违约金金额为合同总价款的_______%。5.3因发包人原因导致工程延期，发包人应按照逾期天数向承包人支付逾期工程价款。六、违约责任6.1承包人未按照约定完成工程，或工程质量不符合约定标准的，应承担违约责任。6.2发包人未按照约定时间支付合同价款，或未协助承包人办理相关手续的，应承担违约责任。6.3双方因履行本合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同一式两份，双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格止。甲方（承包人）：__________乙方（发包人）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同的签订应严格遵守《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，确保合同的有效性和合法性。2.合同中应明确工程项目的具体内容、规模、质量标准、工期等，以避免后续执行过程中的纠纷。3.合同价格应明确采取固定价格或变动价格方式，并约定价格调整的条件和方式。4.合同中应明确双方的权利和义务，包括但不限于合同价款的支付、工程进度报告的提交、工程质量的保证等。5.合同中应约定违约责任，包括违约金的比例和计算方式，以及违约行为的处理方式。6.合同中应明确解决争议的方式，如友好协商、调解、仲裁或诉讼等。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整合同关系、确认合同效力、解决合同争议的法律规范总称。2.有效合同：指合同当事人之间设立、变更或终止权利义务关系的协议，符合法定形式和实质要件，具有法律约束力。3.工程承包合同：是指承包人承担完成某项工程，发包人支付价款的合同。4.固定价格：指在合同有效期内，合同价格不因市场价格波动或其他因素而调整的价格方式。5.违约金：是指当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。6.友好协商：是指合同当事人通过相互沟通、妥协和协商，达成一致意见，解决合同争议的方式。7.仲裁：是指合同当事人根据合同约定或法律规定，将合同争议提交仲裁机构进行审理，由仲裁机构作出具有法律效力的裁决解决争议的方式。8.诉讼：是指合同当事人将合同争议提交人民法院，通过司法程序解决争议的方式。合同补充条款：1.特殊应用场合：工程项目的施工过程中，如需变更设计或增加工程量，双方如何处理？补充条款：如在施工过程中，发包人要求变更设计或增加工程量，承包人应根据实际情况提出变更方案和增补报价，经双方协商一致后，签订书面变更协议，作为本合同的附件。变更协议中应明确变更工程的内容、规模、价格、工期等，并按照本合同约定的方式支付价款。2.特殊应用场合：工程项目施工过程中，遇到不可抗力因素导致工程延期，如何处理？补充条款：如施工过程中遇到不可抗力因素（如自然灾害、社会事件等）导致工程延期，双方应立即协商解决办法，可适当延长工期，并根据实际情况调整合同价款。双方应共同承担因不可抗力导致的损失，具体损失赔偿金额和责任划分，按照双方协商的结果执行。3.特殊应用场合：工程项目验收不合格，如何处理？补充条款：工程竣工后，如验收不合格，承包人应按照发包人的要求进行整改，直至达到约定的质量标准。整改期间，承包人应承担整改费用。如再次验收仍不合格，发包人有权解除合同，并要求承包人支付违约金。违约金金额为合同总价款的20%。附件列表：1.工程设计图纸和技