室内铝合金门窗安装协议书

合同编号：__________室内铝合金门窗安装协议书甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______一、工程概况1.1工程名称：_______室内铝合金门窗安装工程1.2工程地点：_______1.3工程内容：根据甲方提供的施工图和设计要求，乙方负责甲方室内铝合金门窗的安装工作。具体内容包括：（1）铝合金门窗的采购、制作及安装；（2）门窗玻璃的安装；（3）门窗与墙体的接缝处理；（4）现场清理及售后服务。二、合同价款2.1本工程合同总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2乙方在签订合同时向甲方支付定金人民币_______元整，合同履行完毕后，定金抵作工程款。（1）合同签订后_______日内支付总价的30%；（2）工程进度达到_______%时支付总价的30%；（3）工程验收合格后支付总价的30%；（4）剩余的10%作为质量保证金，质保期结束后无质量问题支付。三、施工期限3.1乙方应按照双方约定的工期完成工程的安装工作，总工期为_______日。3.2乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方提出延期申请，经甲方同意后，方可延期。延期时间最长不得超过_______日。四、质量标准4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。4.2工程验收合格后，乙方应承担不低于_______年的质保期。质保期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后_______小时内到达现场进行维修或更换。五、甲乙双方的权利和义务5.1甲方应按照合同约定向乙方支付工程款，提供施工所需的相关资料和条件。5.2乙方应按照合同约定完成工程，保证工程质量，并按照约定的工期交付工程。5.3甲方应协助乙方进行现场施工，提供必要的便利条件。5.4乙方在施工过程中应遵守安全生产规定，采取措施防止安全事故的发生。六、违约责任6.1乙方如未按照约定工期完成工程，应按照逾期部分工程价款的_______%向甲方支付违约金。6.2甲方如未按照约定时间支付工程款，应按照逾期部分工程价款的_______%向乙方支付违约金。6.3双方如有其他违约行为，应按照合同约定承担相应的违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同签订前，双方应认真阅读合同全文，确保对合同内容的理解一致。2.甲方应确保提供的设计图纸、施工要求等资料准确无误，及时提供给乙方。3.乙方应按照约定的工期和质量标准完成工程，确保工程安全。4.双方应严格按照合同约定的付款方式和时间支付工程款。5.甲方应协助乙方完成施工，提供必要的便利条件。6.乙方在施工过程中应遵守安全生产规定，防止安全事故的发生。解决办法：1.双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。3.在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作。4.双方应遵守法院的判决结果，履行合同约定的义务。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间合同关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等方面的规定。2.定金：是指合同双方为了保证合同的履行，按照约定向对方支付的一定金额的钱款。3.工程款：是指根据合同约定，甲方支付给乙方的人工、材料、设备等费用。4.质保期：是指乙方对工程质量承担保证责任的期限。5.违约金：是指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。6.诉讼：是指当事人通过法院解决争议的一种法律途径。7.人民法院：是指中华人民共和国的国家审判机关，负责审理各类案件。特殊应用场合：1.甲方为别墅业主，要求高品质的铝合金门窗，乙方需在合同中明确承诺使用的材料品牌和质量标准。补充条款：乙方应选用"品牌"的铝合金材料，并保证材料的厚度、硬度等参数符合行业标准，以满足甲方对高品质门窗的要求。2.乙方为门窗安装公司，拥有专业的安装团队和丰富的安装经验，甲方为首次装修，对安装过程不熟悉。补充条款：乙方应在施工过程中对甲方进行必要的安装知识培训，确保甲方了解门窗的使用和维护方法。3.工程位于高档住宅区，对噪音、密封等性能有较高要求。补充条款：乙方应选用具有良好隔音、密封性能的门窗产品，并保证安装质量，确保达到甲方对住宅舒适性的要求。4.甲方为大型酒店，需要安装符合商业用途的门窗，乙方需在合同中明确承诺门窗的使用寿命和维修保养服务。补充条款：乙方承诺所安装的门窗使用寿命不少于10年，并提供终身维修保养服务，确保门窗在商业场合的稳定运行。5.乙方为门窗制造商，拥有自己的生产线和研发团队，甲方为房地产开发商，需要批量采购。补充条款：乙方应根据甲方的需求定制门窗尺寸和款式，并在规定的时间内完成生产，保证批量采购的门窗质量一致。附件列表：1.甲