建设工程施工劳务分包合同书范本2024年

合同编号：__________建设工程施工劳务分包合同书地址：__________联系电话：__________地址：__________联系电话：__________鉴于：2.乙方具备相应的资质和能力，愿意承担工程中的劳务分包工作；3.双方本着平等互利的原则，经协商一致，决定签订本分包合同。第一条劳务分包范围及内容1.1本分包合同范围内的工程部位及工作内容如下：（1）__________；（2）__________；（3）__________；（4）__________；1.2乙方应按照主合同及本分包合同的约定，完成劳务分包范围内的工程，并保证工程质量、安全、进度等各项指标达到业主的要求。第二条劳务分包价款及支付2.1本分包合同的劳务分包价款为人民币____元（大写：____________________________元整），其中包括：（1）人工费：人民币____元；（2）材料费：人民币____元；（3）机械设备使用费：人民币____元；（4）措施费：人民币____元；（5）利润：人民币____元；（6）税金：人民币____元。2.2劳务分包价款支付方式如下：（1）业主在收到乙方提交的工程进度报告及相关资料后，按照约定的比例支付劳务分包价款的50%；（2）工程验收合格后，业主再支付劳务分包价款的50%。第三条劳务分包的工期3.1本分包工程的工期为____个月，自双方签订本分包合同之日起计算。3.2乙方应按照业主的要求和工程进度，合理安排劳务人员，确保工程按期完成。第四条质量及验收4.1乙方应严格按照主合同及本分包合同的约定，确保分包工程的质量和安全。4.2工程验收合格的标准为：（1）分包工程的实体质量应符合国家相关法律法规、行业标准及主合同的约定；（2）分包工程的安全设施应符合国家相关法律法规、行业标准及主合同的约定；（3）分包工程的进度应满足业主的要求。4.3工程验收不合格的，乙方应按照业主的要求进行整改，并承担由此产生的费用。第五条保密条款5.1乙方应对在合同执行过程中获取的业主及相关方的商业秘密、技术秘密等予以保密，未经业主同意，不得向第三方披露。5.2保密期限自本分包合同签订之日起算，至工程验收合格之日止。第六条违约责任6.1乙方未按照约定的工期、质量、安全等要求完成工程的，应承担违约责任，具体违约责任按照主合同及本分包合同的约定执行。6.2业主未按照约定支付劳务分包价款的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为本分包合同劳务分包价款的____%。第七条争议解决本分包合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他条款8.1本分包合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且劳务分包价款支付完毕之日止。8.2本分包合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：____年____月____日注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）明确劳务分包范围及内容：乙方应严格按照主合同及本分包合同的约定，完成劳务分包范围内的工程，并保证工程质量、安全、进度等各项指标达到业主的要求。（2）合理约定劳务分包价款及支付：双方应根据工程实际进度和质量情况，合理确定劳务分包价款的支付比例和时间。（3）保密商业秘密和技术秘密：乙方应对在合同执行过程中获取的业主及相关方的商业秘密、技术秘密等予以保密，未经业主同意，不得向第三方披露。（4）违约责任：双方应明确约定违约责任，包括违约金、赔偿金额等，以及违约行为的具体界定。2.解决办法：（1）友好协商：本分包合同履行过程中发生争议的，双方应通过友好协商的方式解决。（2）法律途径：如果协商不成，双方可以选择向有管辖权的人民法院起诉，通过法律途径解决争议。关键词语的法律名词解释：1.劳务分包：指承包商将其所承包的工程中的部分工作内容，按照合同约定，分包给具有相应资质和能力的分包商完成的行为。2.工期：指合同约定的工程开始施工之日起至工程竣工交付之日起的时间段。3.质量：指工程符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定的技术标准、使用功能要求和安全性能要求的情况。4.违约责任：指合同一方或双方未履行合同义务或履行义务不符合约定的，应当承担的法律责任。5.保密义务：指合同一方对在合同执行过程中获取的对方的商业秘密、技术秘密等予以保密，不得向第三方披露的义务。6.争议解决：指当合同双方在合同履行过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径，解决双方之间的争议。特殊应用场合及补充条款：1.施工期间遇到特殊情况，如恶劣天气、不可抗力等因素导致工程进度受到影响，双方应友好协商，根据实际情况调整工期，并合理分担由此产生的费用。补充条款：如遇不可抗力因素导致工程无法正常进行，双方应立即通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响，协商确定工期延期和费用分担的具体事项。2.如果在施工过程中，业主方提出增加或减少工程内容的要求，双方应进行协商，并按照实际情况调整劳务分包范围及内容。补充条款：双方应明确约定，任何一方提出增加或减少工程内容的要求，均应提前通知对方，并进行协商。增加或减少工程内容导致的费用变化，应由双方按照实际情况进行分担。3.如果在工程验收过程中，乙方分包的工程不符合约定的质量标准，乙方应按照业主的要求进行整改，并承担由此产生的费用。补充条款：双方应明确约定，工程验收不合格的，乙方应按照业主的要求进行整改，并承担由此产生的费用。整改完成后