城市照明景观设计合同

合同编号：__________城市照明景观设计合同甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______第一条设计范围和内容1.1设计范围：本次城市照明景观设计范围为_______（具体地点），设计区域总面积为_______平方米。1.2设计内容：乙方根据甲方的要求，完成该区域的照明景观设计方案，包括照明系统设计、照明设备选型、照明效果图、照明布局图等。第二条设计标准和质量要求2.1乙方应按照我国相关法律法规、行业标准和技术规范进行设计，并充分考虑甲方的实际需求和现场条件。2.2乙方应确保设计方案的安全性、环保性、实用性和美观性，做到照明与景观的和谐统一。2.3乙方应提供完整的设计文件，包括设计说明书、设计图纸、设计计算书等，并负责对甲方人员进行技术交底。第三条设计进度和时间安排3.1乙方应在合同签订后_______个工作日内完成初步设计方案，并提交甲方审批。3.2乙方根据甲方反馈意见进行修改完善，并在修改后_______个工作日内提交最终设计方案。3.3乙方应按照甲方的要求，配合施工单位进行施工图设计和现场指导。第四条设计费用和支付方式4.1乙方向甲方提供的城市照明景观设计费用为人民币_______元（大写：_______________________元整）。4.2甲方支付设计费用的_______%，作为乙方开始设计的预付款，乙方收到预付款后开始进行设计工作。4.3剩余的设计费用，甲方在乙方完成设计任务并验收合格后支付。第五条知识产权和保密5.1乙方保证设计方案的原创性，不得侵犯他人的知识产权。5.2乙方应对甲方提供的技术资料和商业秘密予以保密，未经甲方同意，不得向第三方披露。第六条违约责任6.1乙方未按照约定的时间完成设计任务，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期部分设计费的_______%。6.2甲方未按照约定时间支付设计费用，乙方有权拒绝继续履行合同，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：逾期部分设计费的_______%。第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______代表（签名）：_______代表（签名）：_______签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同签订前，双方应对设计范围、内容、标准、质量要求等进行充分沟通，确保双方的理解和期望一致。2.设计费用和支付方式的约定应明确，确保双方的权益。3.双方应遵守知识产权和保密条款，保护对方的合法权益。4.双方应按照约定时间完成设计任务和支付设计费用，避免违约责任的发生。解决办法：1.双方发生争议时，应通过友好协商解决，寻求共同的解决方案。2.如果协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过法律途径解决争议。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整合同关系的一系列法律规范，包括合同的订立、履行、变更、解除等方面的规定。2.城市规划法：是指调整城市规划活动的法律规范，包括城市规划的制定、实施、修改等方面的规定。3.知识产权：是指权利人对其创作的智力成果享有的专有使用权，包括著作权、专利权、商标权等。4.违约金：是指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当按照约定支付给对方一定数额的金钱。5.管辖权：是指法院对一定范围内的案件行使审判权的权限。特殊应用场合：1.甲方为政府部门，乙方为私营设计公司。2.甲方为房地产开发商，乙方为灯光设计咨询公司。3.甲方为城市公园管理部门，乙方为专业照明设计工作室。针对每个特殊场合的补充条款：1.甲方为政府部门，乙方需按照政府规定的流程和标准进行设计，同时需在合同中增加政府审批和验收的相关条款。2.甲方为房地产开发商，乙方需根据开发商的项目要求和时间表进行设计，同时在合同中增加开发商对设计方案的审批权和修改权的条款。3.甲方为城市公园管理部门，乙方需考虑公园的使用者和环境特点，同时在合同中增加对公园照明效果的评估和调整的条款。附件列表：1.设计