2024建筑工程施工合同书范本

合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）第一条项目概况1.1项目名称：（全称）1.2项目地点：（详细地址）1.3项目规模：（概述）1.4项目内容：（概述）第二条合同范围与内容2.1乙方承担项目的施工任务，包括但不限于：（列举主要施工内容）2.2乙方应按照甲方的要求，完成施工图纸、施工方案、施工组织设计等文件的编制和报审工作。2.3乙方应按照约定的工期完成施工任务，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。第三条合同价格与支付3.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方应按照约定的付款节点和比例支付乙方工程款。具体付款节点和比例如下：（列举付款节点和比例）3.3乙方完成施工任务并经验收合格后，甲方应支付乙方剩余的工程款。第四条工期4.1合同约定的工期为：（具体工期）天。4.2乙方如因自身原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。4.3甲方应按照约定提供施工条件，确保乙方顺利施工，不得无故拖延工期。第五条质量与验收5.1乙方应按照国家和行业的质量标准进行施工，确保工程质量。5.2工程完成后，乙方应组织自检，并向甲方申请验收。甲方应在约定的时间内组织验收。5.3验收合格的工程，甲方应支付剩余的工程款。验收不合格的工程，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担整改费用。第六条安全与环保6.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方要求，做好施工现场的安全管理工作。6.2乙方应做好施工现场的环境保护工作，防止污染和损害。第七条保密7.1双方在合同履行过程中，应对对方的商业秘密和机密信息予以保密。7.2保密期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第八条违约责任8.1双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。8.2违约责任的承担方式包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、强制履行等。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：2024年____月____日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守法律法规：双方在签订和履行合应严格遵守中华人民共和国相关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等。如发生违反法律法规的行为，应立即停止违约行为，并采取补救措施。2.合同的变更和解除：合同的变更或解除应经双方协商一致，并签订书面协议。任何一方未经对方同意，不得单方面变更或解除合同。如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同，并约定相应的补偿措施。3.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。4.保密义务：双方在合同履行过程中，应对对方的商业秘密和机密信息予以保密。如泄露对方秘密，泄露方应承担相应的法律责任。5.违约责任：双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。违约责任的承担方式包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、强制履行等。法律名词及名词解释：1.甲方：指本合同中的业主，拥有项目的所有权并负责项目的建设和管理。2.乙方：指本合同中的施工单位，具备相应资质和能力，愿意承担项目的施工任务。3.项目：指本合同约定的建筑工程项目。4.合同价：指本合同约定的工程总价款。5.工期：指本合同约定的工程完成时间。6.工程质量：指工程符合国家法律法规、标准和合同约定的质量要求。7.违约金：指一方违约时，根据合同约定向对方支付的违约赔偿金。8.不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。9.补充协议：指为本合同未尽事宜，双方另行签订的书面协议。10.法律、法规：指中华人民共和国现行的、有效的法律、法规。应用场合：1.适用于中华人民共和国境内的建筑工程施工合同。2.适用于各类建筑工程项目，包括但不限于住宅、商业、工业、公共设施等。3.适用于施工单位与业主之间的工程施工合同。补充条款：1.施工许可和资质要求：乙方应具备国家规定的施工资质，并按约定办理相关施工许可手续。2.施工图纸和方案：乙方应根据甲方提供的施工图纸和方案进行施工，如有变更，应事先征得甲方同意。3.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化，双方应按约定办理价款调整手续。4.施工安全：乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方要求，做好施工现场的安全管理工作。5.环境保护：乙方应做好施工现场的环境保护工作，防止污染和损害。6.保险：乙方应依法办理工程保险，并承担相应保险费用。7.工程验收与保修：工程完成后，乙方应组织自检，并向甲方申请验收。甲方应在约定的时间内组织验收。验收合格的工程，甲方应支付剩余的工程款。验收不合格的工程，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担整改费用