沈阳市施工合同范例

沈阳市施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：__________

乙方（以下简称“承包方”）：__________

鉴于：

1.发包方拟在本合同附件一所述地点进行施工建设，现决定委托承包方进行施工。

2.承包方具备履行本合同义务的能力，愿意按照本合同约定履行施工义务。

3.发包方与承包方经友好协商，就本合同有关事宜达成如下协议：

一、合同标的

本合同标的为发包方在附件一所述地点的施工项目，具体包括但不限于：建筑物、构筑物、道路、管线、绿化等工程。

二、合同价款

1.本合同价款为人民币__________元，大写：__________。

2.付款方式：按工程进度分阶段支付，具体支付节点及金额详见附件二。

三、工期

1.本合同工期自合同签订之日起__________个工作日内完成。

2.因下列原因导致工期延误的，承包方有权要求延长工期：

（1）发包方未按合同约定提供施工场地、图纸、资料等；

（2）因自然灾害、政府行为等原因导致工程无法正常进行；

（3）其他非承包方原因导致工期延误。

四、施工质量

1.承包方应严格按照国家及地方相关法律法规、规范标准、设计图纸和施工方案进行施工，确保工程质量达到国家及地方规定的合格标准。

2.发包方有权对施工质量进行监督检查，发现质量问题，承包方应立即整改，直至满足要求。

五、安全生产

1.承包方应遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工过程中不发生安全事故。

2.发包方有权对施工安全进行监督检查，发现安全隐患，承包方应立即整改，直至消除。

六、合同解除

1.下列情况下，任何一方均可解除本合同：

（1）一方违约，致使合同无法履行；

（2）发生不可抗力，致使合同无法履行；

（3）经双方协商一致，决定解除合同。

2.合同解除后，双方应按照下列规定处理：

（1）承包方应立即停止施工，清理施工现场；

（2）发包方应退还承包方已支付的工程款；

（3）双方应协商解决因合同解除而产生的其他问题。

七、争议解决

1.本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份。

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

3.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：__________

法定代表人（签字）：__________

乙方（盖章）：__________

法定代表人（签字）：__________

附件：

1.附件一：施工项目基本情况

2.附件二：付款节点及金额

3.附件三：施工图纸及资料

4.附件四：施工方案

5.附件五：安全生产管理制度

6.附件六：争议解决方式

7.附件七：其他相关文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：__________

乙方（以下简称“承包方”）：__________

丙方（以下简称“监理方”）：__________

鉴于：

1.发包方拟在本合同附件一所述地点进行施工建设，为确保工程质量、工期及安全生产，现决定委托承包方进行施工，并聘请监理方进行监督管理。

2.承包方具备履行本合同义务的能力，愿意按照本合同约定履行施工义务。

3.监理方具备监理资质，愿意按照本合同约定履行监理义务。

4.发包方、承包方与监理方经友好协商，就本合同有关事宜达成如下协议：

一、合同标的

本合同标的为发包方在附件一所述地点的施工项目，具体包括但不限于：建筑物、构筑物、道路、管线、绿化等工程。

二、合同价款

1.本合同价款为人民币__________元，大写：__________。

2.付款方式：按工程进度分阶段支付，具体支付节点及金额详见附件二。

三、工期

1.本合同工期自合同签订之日起__________个工作日内完成。

2.因下列原因导致工期延误的，承包方有权要求延长工期：

（1）发包方未按合同约定提供施工场地、图纸、资料等；

（2）因自然灾害、政府行为等原因导致工程无法正常进行；

（3）其他非承包方原因导致工期延误。

四、施工质量

1.承包方应严格按照国家及地方相关法律法规、规范标准、设计图纸和施工方案进行施工，确保工程质量达到国家及地方规定的合格标准。

2.监理方有权对施工质量进行监督检查，发现质量问题，承包方应立即整改，直至满足要求。

五、安全生产

1.承包方应遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工过程中不发生安全事故。

2.监理方有权对施工安全进行监督检查，发现安全隐患，承包方应立即整改，直至消除。

六、第三方监理方责任与权利

1.监理方有权对施工过程进行全过程监督，包括但不限于：

（1）审查施工图纸及施工方案；

（2）对施工材料、设备进行检查；

（3）对施工进度、质量、安全进行监督检查；

（4）对承包方提出整改要求。

2.监理方有权要求承包方提供施工过程中所需的技术资料、检测报告等。

3.监理方有权对工程质量、工期、安全生产等方面提出整改意见，并要求承包方整改。

七、甲方权益保障

1.发包方有权要求承包方在施工过程中，严格按照合同约定进行施工，确保工程质量、工期及安全生产。

2.发包方有权要求监理方对施工过程进行全过程监督，确保监理工作到位。

3.发包方有权要求承包方在合同约定的时间内完成工程，并对延期施工承担违约责任。

4.发包方有权要求承包方对施工过程中出现的问题进行整改，并承担相应的责任。

八、乙方违约及限制条款

1.承包方未按合同约定履行施工义务，导致工程延期、质量不合格、安全事故等，应承担违约责任，包括但不限于：

（1）支付违约金；

（2）赔偿发包方因此遭受的损失；

（3）承担其他法律责任。

2.承包方不得擅自改变施工图纸、施工方案，如需变更，应经发包方和监理方同意。

3.承包方不得将工程分包或转包，如发生上述行为，发包方有权解除合同，并要求承包方承担违约责任。

九、合同解除

1.下列情况下，任何一方均可解除本合同：

（1）一方违约，致使合同无法履行；

（2）发生不可抗力，致使合同无法履行；

（3）经双方协商一致，决定解除合同。

2.合同解除后，双方应按照下列规定处理：

（1）承包方应立即停止施工，清理施工现场；

（2）发包方应退还承包方已支付的工程款；

（3）双方应协商解决因合同解除而产生的其他问题。

十、争议解决

1.本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十一、其他

1.本合同一式__________份，甲乙丙三方各执__________份。

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

3.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.附件一：施工项目基本情况

2.附件二：付款节点及金额

3.附件三：施工图纸及资料

4.附件四：施工方案

5.附件五：安全生产管理制度

6.附件六：争议解决方式

7.附件七：其他相关文件

第三方介入的意义和目的在于：

1.确保施工质量、工期及安全生产，降低发包方风险；

2.规范施工过程，提高工程管理水平；

3.维护发包方权益，保障工程质量。

甲方为主导的目的和意义在于：

1.发包方作为合同主体，对工程负有最终责任；

2.发包方通过主导合同，确保自身权益得到充分保障；

3.发包方通过主导合同，提高项目管理水平，降低工程风险。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：__________

乙方（以下简称“施工单位”）：__________

丙方（以下简称“监理单位”）：__________

鉴于：

1.业主拟在本合同附件一所述地点进行房地产开发项目，现决定委托施工单位进行建筑工程施工，并聘请监理单位进行监督管理。

2.施工单位具备履行本合同义务的能力，愿意按照本合同约定履行施工义务。

3.监理单位具备监理资质，愿意按照本合同约定履行监理义务。

4.业主、施工单位与监理单位经友好协商，就本合同有关事宜达成如下协议：

一、合同标的

本合同标的为业主在附件一所述地点的房地产开发项目中的建筑工程施工，具体包括但不限于：主体结构、装饰装修、室外工程等。

二、合同价款

1.本合同价款为人民币__________元，大写：__________。

2.付款方式：按工程进度分阶段支付，具体支付节点及金额详见附件二。

三、工期

1.本合同工期自合同签订之日起__________个工作日内完成。

2.因下列原因导致工期延误的，施工单位有权要求延长工期：

（1）业主未按合同约定提供施工场地、图纸、资料等；

（2）因自然灾害、政府行为等原因导致工程无法正常进行；

（3）其他非施工单位原因导致工期延误。

四、施工质量

1.施工单位应严格按照国家及地方相关法律法规、规范标准、设计图纸和施工方案进行施工，确保工程质量达到国家及地方规定的合格标准。

2.监理单位有权对施工质量进行监督检查，发现质量问题，施工单位应立即整改，直至满足要求。

五、安全生产

1.施工单位应遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工过程中不发生安全事故。

2.监理单位有权对施工安全进行监督检查，发现安全隐患，施工单位应立即整改，直至消除。

六、第三方监理单位责任与权利

1.监理单位有权对施工过程进行全过程监督，包括但不限于：

（1）审查施工图纸及施工方案；

（2）对施工材料、设备进行检查；

（3）对施工进度、质量、安全进行监督检查；

（4）对施工单位提出整改要求。

2.监理单位有权要求施工单位提供施工过程中所需的技术资料、检测报告等。

3.监理单位有权对工程质量、工期、安全生产等方面提出整改意见，并要求施工单位整改。

七、乙方施工单位权益保障

1.施工单位有权要求业主按合同约定及时支付工程进度款，确保施工资金充足。

2.施工单位有权要求业主提供必要的施工场地、图纸、资料等，确保施工顺利进行。

3.施工单位有权要求监理单位公正、客观地履行监理职责，确保监理工作质量。

4.施工单位有权在保证工程质量的前提下，根据实际情况调整施工方案，并提前向业主和监理单位报告。

八、甲方业主违约及限制条款

1.业主未按合同约定支付工程款，导致施工单位资金周转困难，施工单位有权要求业主支付违约金，并暂停施工。

2.业主未按合同约定提供施工场地、图纸、资料等，导致施工单位无法正常施工，业主应承担相应责任，并赔偿施工单位因此遭受的损失。

3.业主不得擅自改变施工图纸、施工方案，如需变更，应经施工单位和监理单位同意，并承担由此产生的费用。

4.业主不得要求施工单位进行违法施工，如施工单位因业主指示进行违法施工而受到处罚，业主应承担全部责任。

九、合同解除

1.下列情况下，任何一方均可解除本合同：

（1）一方违约，致使合同无法履行；

（2）发生不可抗力，致使合同无法履行；

（3）经双方协商一致，决定解除合同。

2.合同解除后，双方应按照下列规定处理：

（1）施工单位应立即停止施工，清理施工现场；

（2）业主应退还施工单位已支付的工程款；

（3）双方应协商解决因合同解除而产生的其他问题。

十、争议解决

1.本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十一、其他

1.本合同一式__________份，甲乙丙三方各执__________份。

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

3.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.附件一：房地产开发项目基本情况

2.附件二：付款节点及金额

3.附件三：施工图纸及资料

4.附件四：施工方案

5.附件五：安全生产管理制度