能源业防水工程合同

能源业防水工程合同合同编号：__________1.名称：____________________________2.地址：____________________________3.联系人：_________________________4.联系电话：_______________________1.名称：____________________________2.地址：____________________________3.联系人：_________________________4.联系电话：_______________________鉴于承包商具备相应的资质和经验，能够完成上述防水工程；双方本着平等互利的原则，经协商一致，就工程的防水工程达成如下协议：第一条工程范围及内容1.1本工程的防水范围包括但不限于：____________________________（具体范围详见附件）。1.2承包商应按照业主提供的技术要求和施工图纸，完成工程的防水施工。第二条工程质量标准2.1承包商应严格按照国家相关法律法规、行业标准和规范进行施工，确保工程质量。第三条合同价格及支付方式3.2业主应在合同签订后____个工作日内，向承包商支付合同总额的____%。3.3剩余的合同总额的____%，业主应在工程验收合格后支付。第四条工期4.1双方确认，本工程的工期为____天。4.2承包商应按照约定的工期完成工程，如因特殊情况导致工期延误，需提前书面通知业主，并征得业主同意。第五条工程验收5.1工程完成后，承包商应按照约定时间通知业主进行验收。5.2业主应在收到验收通知后____个工作日内进行验收，并将验收结果书面通知承包商。5.3工程验收不合格的，承包商应按照业主的要求进行整改，并承担由此产生的费用。第六条违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。6.2承包商如未能按照约定的工期完成工程，应按照逾期部分工程价款的____%向业主支付违约金。6.3业主如未能按照约定时间支付合同款项，应按照逾期部分合同款项的____%向承包商支付违约金。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程范围及内容详细说明2.防水施工图纸3.工程质量标准详细规定4.合同价格明细表5.工程进度计划表6.工程验收标准及方法7.违约金计算公式及相关规定二、违约行为及认定：1.工期延误：未按照约定的工期完成工程。2.工程质量不符合约定：工程验收不合格。3.未按约定支付合同款项：逾期支付合同款项。4.擅自变更或解除合同：未经对方同意，擅自变更或解除合同。5.侵害对方合法权益：损害对方合法权益的行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方。2.乙方：指合同中的承包商方。3.工期：指合同约定的工程完成时间。4.工程验收：指对完成的工程进行检查、试验和评定，以确定其是否符合合同要求。5.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。6.合法权益：指合同双方依法享有的权益。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前制定详细的施工计划，确保按期完成工程。如遇特殊情况，及时与业主沟通，争取延期。2.工程质量问题：严格把控施工质量，按照技术要求和标准进行施工。如发现问题，及时整改。3.款项支付问题：双方按时支付合同款项，如有异议，及时沟通解决。4.合同变更或解除：如需变更或解除合同，应书面通知对方，并征得对方同意。5.权益侵害：如发现对方侵害自身合法权益，及时采取法律手段维护权益。五、所有应用场