城市供水水电站施工合同

城市供水水电站施工合同合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为城市供水工程的建设单位，乙方为具备相应资质的水电站施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行城市供水水电站施工的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：城市供水水电站施工项目1.2工程地点：（具体地址）1.3工程规模：（工程内容、工程量）1.4工程质量标准：（按照相关法律法规、行业标准执行）1.5工程合同总价：（大写：人民币________________元整）二、合同主体2.1甲方名称：（全称）2.2甲方地址：（详细地址）2.3甲方联系人：（姓名）联系电话：（电话号码）2.4乙方名称：（全称）2.5乙方地址：（详细地址）2.6乙方联系人：（姓名）联系电话：（电话号码）三、合同内容3.1乙方应按照甲方的要求，完成水电站施工项目的施工任务，包括但不限于土建工程、安装工程、调试工程等。3.2乙方应保证工程质量符合国家法律法规、行业标准和甲方要求。3.3乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。3.4乙方应严格按照安全生产的要求，确保工程施工过程中的安全生产。四、合同价格及支付4.1双方确认，本合同的合同价格为：人民币（大写：________________元整）。4.2甲方支付乙方的工程款项，按照工程进度分阶段支付，具体支付方式及进度如下：（详细支付方式及进度）4.3乙方开具正规发票，甲方按照约定时间支付工程款项。五、工期及进度5.1双方确认，本工程合同工期为：（具体工期，如：年月日至年月日）。5.2乙方应按照甲方提供的施工组织设计方案，编制详细的施工进度计划，并报甲方备案。5.3乙方应确保工程按计划顺利进行，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。六、质量保证及保修6.1乙方应保证工程质量符合国家法律法规、行业标准和甲方要求，如出现质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。6.2工程验收合格后，乙方应按照合同约定提供保修服务，保修期自工程验收合格之日起计算。七、违约责任7.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。7.2甲方未按照约定支付工程款项，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且保修期满之日终止。甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：________年____月____日一、附件列表：1.施工图纸及技术要求2.施工组织设计方案3.工程量清单4.材料及设备采购清单5.安全生产措施及应急预案6.工程验收标准及方法7.付款凭证及验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，包括但不限于工期延误、工程质量不符合要求等。2.甲方未按照约定支付工程款项，包括但不限于延迟支付、少支付等。3.乙方未按照约定提供保修服务或保修期内出现问题未及时解决。4.甲方未按照约定提供施工条件，如场地、材料等。5.双方未按照约定履行合同义务，导致工程无法顺利进行。三、法律名词及解释：1.甲方：指城市供水工程的建设单位。2.乙方：指具备相应资质的水电站施工单位。3.工程验收：指工程完成后，由甲方组织进行的质量、安全、进度等方面的检查、评定。4.保修期：指工程验收合格后，乙方应提供的保修服务期限。5.违约责任：指一方未履行合同义务或履行义务不符合约定时，应承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应制定合理的施工计划，确保工程按进度进行。如遇不可抗力因素导致延误，应及时与甲方沟通，共同协商解决。2.工程质量问题：乙方应严格按照国家法律法规、行业标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。3.付款问题：甲方应按照合同约定时间支付工程款项。如发生延迟支付或少支付情况，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。4.合同争议：双方应通过友好协商解决合同争议。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：本合同适用于城市供水水电站施工项目，包括但不限