2024年零星施工合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年零星施工合同范本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同中所称的“零星施工”定义第二条合同范围及工程内容2.1工程概述2.2施工地点2.3施工项目清单第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整条件3.3支付方式及进度第四条施工期限4.1总施工期限4.2关键节点工期4.3延期违约金计算方式第五条施工质量标准5.1施工质量要求5.2质量验收程序5.3质量问题处理第六条乙方的义务和责任6.1施工准备6.2施工安全6.3环境保护与文明施工6.4材料与设备6.5施工协调第七条甲方的义务和责任7.1施工场地移交7.2施工条件保障7.3变更管理7.4施工过程监督7.5工程资料管理第八条合同的变更与解除8.1变更条件8.2变更程序8.3解除条件8.4解除程序第九条违约责任9.1乙方违约9.2甲方违约9.3违约金计算方式第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点及机构10.3诉讼地点及法院第十一条合同的生效、失效和续约11.1合同生效条件11.2合同失效条件11.3合同续约程序第十二条保密条款12.1保密信息定义12.2保密义务及期限12.3违约责任第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果的处理第十四条其他条款14.1合同的翻译14.2合同的附件14.3合同修改与补充14.4法律适用14.5送达地址14.6联系方式14.7合同签署日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××公司地址：×××市×××区×××路×××号1.2乙方名称：×××建筑有限公司地址：×××市×××区×××路×××号1.3合同中所称的“零星施工”定义：本合同所述零星施工是指甲方因业务发展需要，对现有建筑物进行小型修缮、改造、加固、设备更新等工程。第二条合同范围及工程内容2.1工程概述：本合同所涉及的零星施工工程主要包括：室内外装修、水电改造、设备安装等。2.2施工地点：甲方现有建筑物，具体位置以甲方指定的施工场地为准。2.3施工项目清单：详见附件一。第三条合同价格3.1合同总价：人民币××万元整（大写：人民币××万元整）。3.2价格调整条件：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。3.3支付方式及进度：甲方按照工程进度，分阶段支付乙方工程款。具体支付方式及进度见附件二。第四条施工期限4.1总施工期限：自乙方进场施工之日起算，共计××个月。4.2关键节点工期：详见附件三。4.3延期违约金计算方式：如乙方原因导致工程延期，应支付甲方违约金，违约金计算方式为：每日延期违约金为合同总价款的万分之五。第五条施工质量标准5.1施工质量要求：乙方应按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。5.2质量验收程序：工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收申请，甲方组织相关人员对工程进行验收。5.3质量问题处理：如工程出现质量问题，乙方应负责修复，并承担相应责任。第六条乙方的义务和责任6.1施工准备：乙方应按照甲方要求，提前做好施工前的准备工作，包括施工方案、施工图纸等。6.2施工安全：乙方应严格按照国家安全生产法规及甲方要求，做好施工现场的安全防护工作。6.3环境保护与文明施工：乙方应遵守国家环保法规，做好施工现场的环境保护工作，确保施工过程中的文明施工。6.4材料与设备：乙方应按照甲方要求，采购符合国家标准的建筑材料、设备。6.5施工协调：乙方应与甲方保持良好沟通，及时解决施工过程中的问题，确保工程顺利进行。第八条合同的变更与解除8.1变更条件：合同执行过程中，如遇不可抗力因素或甲乙双方协商一致，可以对合同内容进行变更。8.2变更程序：变更内容需双方协商一致，并以书面形式签订变更协议，作为本合同的附件。8.3解除条件：合同执行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法履行，或甲乙双方协商一致，可以解除合同。8.4解除程序：解除合同需双方协商一致，并以书面形式签订解除协议，作为本合同的附件。第九条违约责任9.1乙方违约：乙方未按合同约定履行义务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金为合同总价款的万分之五。9.2甲方违约：甲方未按合同约定履行义务，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金为合同总价款的万分之五。9.3违约金支付：违约方应在违约行为发生后的十个工作日内，向守约方支付违约金。第十条争议解决（1）向甲方所在地的人民法院提起诉讼；（2）向乙方所在地的人民法院提起诉讼；（3）提交甲方和乙方共同认可的仲裁机构仲裁。10.2仲裁地点及机构：如选择仲裁方式解决争议，双方同意提交至×××仲裁委员会进行仲裁。10.3诉讼地点及法院：如选择诉讼方式解决争议，双方同意向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、失效和续约11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同失效条件：合同履行完毕，双方权利义务终止。11.3合同续约程序：合同到期前，甲乙双方如需续约，应提前三个月书面提出续约申请，并签订续约协议。第十二条保密条款12.1保密信息定义：保密信息是指在合同签订过程中及合同履行过程中，甲乙双方交换的、未公开的、具有商业价值的信息。12.2保密义务及期限：双方对保密信息承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方泄露。保密期限自合同终止之日起计算，为期两年。12.3违约责任：如一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金为泄露信息涉及的合同金额的万分之五。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件：不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力后果的处理：因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决，根据事件对合同履行的影响，可以部分或全部免除责任。第十四条其他条款14.1合同的翻译：本合同的中文文本为唯一有效文本，如双方需要翻译成其他语言，应以中文文本为准。14.2合同的附件：本合同的附件是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。14.3合同修改与补充：合同履行过程中，甲乙双方可以通过书面形式对合同进行修改和补充。14.4法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.5送达地址：甲乙双方的送达地址为合同第一条所列地址，如有变更，应提前书面通知对方。14.6联系方式：甲乙双方应保持联系渠道畅通，如有变更，应提前书面通知对方。14.7合同签署日期：本合同于2024年签署。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义：本合同所述第三方是指除甲乙双方外，参与或涉及本合同履行过程中的其他个人、企事业单位、社会组织等。1.2第三方范围：包括但不限于中介方、勘察设计方、施工分包方、材料设备供应商、监理方、政府监管机构等。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序：第三方如需介入本合同履行过程，应向甲乙双方提出书面申请，并经甲乙双方协商一致同意。（1）具备相关资质和能力；（2）符合国家相关法规和标准；（3）甲乙双方同意第三方介入。第三条第三方权利与义务3.1第三方权利：（1）按照合同约定及甲乙双方授权，独立履行相关义务；（2）获得合同约定的费用支付及合理的利润；（3）对合同履行过程中出现的问题提出建议和意见。3.2第三方义务：（1）严格遵循国家法规、行业标准和合同约定，保证合同履行质量；（2）按照合同约定的时间、质量、成本等要求，完成相关义务；（3）保密合同约定的甲乙双方商业秘密，不得泄露给第三方。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额定义：第三方责任限额是指第三方在合同履行过程中因违约、过失等原因造成损失的最高赔偿额度。4.2第三方责任限额的确定：第三方责任限额根据合同金额、工程复杂程度、第三方资质等因素，由甲乙双方在签订合同时协商确定。4.3第三方责任限额的调整：合同履行过程中，如第三方因特殊情况需调整责任限额，甲乙双方可协商一致后进行调整。第五条第三方违约处理5.1第三方违约：第三方未按合同约定履行义务，甲乙双方有权要求第三方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金为合同总价款的万分之五。5.2第三方违约责任：第三方应承担因违约导致的损失赔偿责任，赔偿金额不超过第三方责任限额。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲方关系：第三方在履行合同义务过程中，应接受甲方的监督和管理，确保合同顺利履行。6.2第三方与乙方关系：第三方应按照乙方要求，提供相关服务和支持，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。第七条第三方介入的合同变更与解除7.1变更条件：合同执行过程中，如遇不可抗力因素或甲乙双方协商一致，可以对合同内容进行变更，涉及第三方权益的，需第三方同意。7.2解除条件：合同执行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法履行，或甲乙双方协商一致，可以解除合同，涉及第三方权益的，需第三方同意。7.3变更与解除程序：变更与解除合同需甲乙双方协商一致，并以书面形式签订变更协议或解除协议，作为本合同的附件。第八条第三方介入后的争议解决（1）向甲方所在地的人民法院提起诉讼；（2）向乙方所在地的人民法院提起诉讼；（3）提交甲方和乙方共同认可的仲裁机构仲裁。8.2仲裁地点及机构：如选择仲裁方式解决争议，双方同意提交至×××仲裁委员会进行仲裁。8.3诉讼地点及法院：如选择诉讼方式解决争议，双方同意向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第九条第三方介入后的合同生效、失效和续约9.1合同生效条件：本合同自甲乙双方及第三方签字盖章之日起生效。9.2合同失效条件：合同履行完毕，甲乙双方及第三方的权利义务终止。9.3合同续约程序：合同到期前，甲乙双方如需续约，应提前三个月书面提出续约申请，并签订续约协议。第十条第三方介入后的保密条款10.1保密信息定义：保密信息是指在合同签订过程中及合同履行过程中，甲乙双方及第三方交换的、未公开的、具有商业价值的信息。10.2保密义务及期限：甲乙双方及第三方对保密信息承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方泄露。保密期限自合同终止之日起计算，为期两年。10.第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工项目清单详细列出施工项目的名称、数量、规格、质量标准等信息。附件二：支付方式及进度表详细说明支付方式、支付进度、支付时间等。附件三：关键节点工期表列出工程关键节点及其对应的工期。附件四：材料设备供应商名录详细列出材料设备供应商的名称、地址、联系方式等信息。附件五：施工分包商名录详细列出施工分包商的名称、地址、联系方式等信息。附件六：监理单位资质证明提供监理单位的资质证明文件。附件七：第三方介入协议详细说明第三方介入的条件、程序、权利、义务等。附件八：保密协议详细说明保密信息的定义、保密义务及期限等。附件九：争议解决方式选择协议详细说明争议解决方式、仲裁地点及机构、诉讼地点及法院等信息。附件十：合同续约协议详细说明合同续约的条件、程序等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定时间、质量、成本等要求完成施工任务。2.乙方未按合同约定提供材料、设备。3.乙方未按合同约定进行施工安全防护。4.乙方未按合同约定进行环境保护与文明施工。5.乙方未按合同约定保密甲方和乙方的商业秘密。6.甲方未按合同约定时间、质量、成本等要求提供施工场地、条件保障等。7.甲方未按合同约定进行变更管理。8.甲方未按合同约定进行施工过程监督。9.甲方未按合同约定支付工程款。10.第三方未按合同约定履行义务。违约责任认定标准：1.按照合同约定的违约金计算方式计算违约金。2.违约金支付：违