FIDIC合同条件简介

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

FIDIC合同条件简介本合同目录一览1.FIDIC合同简介1.1FIDIC合同的概念1.2FIDIC合同的特点1.3FIDIC合同的适用范围2.FIDIC合同的组成部分2.1通用条件2.2专用条件2.3合同协议书3.FIDIC合同的当事人3.1发包人3.2承包人3.3工程师4.FIDIC合同的订立4.1谈判与协商4.2合同文件的构成4.3合同的生效5.FIDIC合同的履行5.1承包人的义务5.2发包人的义务5.3工程师的职责6.FIDIC合同的价格与支付6.1合同价格6.2支付方式6.3价格调整7.FIDIC合同的工期与进度7.1工期要求7.2进度计划7.3工期延误8.FIDIC合同的质量与标准8.1质量要求8.2标准规范8.3质量控制9.FIDIC合同的变更与调整9.1合同变更的条件9.2变更程序9.3变更价款结算10.FIDIC合同的违约责任10.1承包人的违约10.2发包人的违约10.3工程师的违约11.FIDIC合同的争议解决11.1争议的解决方式11.2调解程序11.3仲裁或诉讼12.FIDIC合同的终止与解除12.1合同终止的条件12.2合同解除的程序12.3终止后的价款结算13.FIDIC合同的验收与交付13.1验收标准13.2交付要求13.3缺陷责任期14.FIDIC合同的翻译与解释14.1合同文本的翻译14.2合同条款的解释14.3合同争议的解决语言第一部分：合同如下：第一条：FIDIC合同简介1.1FIDIC合同的概念本合同是根据国际咨询工程师联合会（FIDIC）制定的通用条件，由双方当事人协商一致订立的。1.2FIDIC合同的特点（1）通用性：FIDIC合同条件适用于各种类型的国际工程承包项目。（2）公平性：FIDIC合同条件旨在维护双方当事人的合法权益，确保合同的公平性。（3）严谨性：FIDIC合同条件具有严格的条款和程序，有助于规范合同的履行。（4）灵活性：FIDIC合同条件允许当事人根据项目特点和需要，对通用条件进行修改和调整。1.3FIDIC合同的适用范围FIDIC合同条件适用于新建、扩建、改建、修复等各类国际工程承包项目，包括土木工程、建筑工程、安装工程等。第二条：FIDIC合同的组成部分2.1通用条件本合同的通用条件是指FIDIC制定的适用于各类国际工程承包项目的通用条款，包括合同的签订、履行、变更、解除、终止等方面的规定。2.2专用条件本合同的专用条件是指当事人根据项目特点和需要，对通用条件进行修改和补充的条款，包括合同的价格、工期、质量、支付等方面的特殊规定。2.3合同协议书合同协议书是双方当事人签字盖章的合同文件，用以确认合同的成立和双方的权利义务。第三条：FIDIC合同的当事人3.1发包人发包人是指委托承包人承担工程项目的法人或其他组织，负责提供项目实施所需的条件，并按照合同约定支付工程款项。3.2承包人承包人是指承担工程项目施工、设备供应、咨询等任务的法人或其他组织，负责按照合同约定完成工程项目的实施。3.3工程师工程师是指发包人委托的对工程项目进行监督管理的专业人员，负责对承包人的施工过程和工程质量进行监督、检查和验收。第四条：FIDIC合同的订立4.1谈判与协商合同谈判与协商是指双方当事人就合同条款、价格、工期等方面进行充分沟通，达成一致意见的过程。4.2合同文件的构成本合同文件包括合同协议书、通用条件、专用条件、图纸、技术说明书、附件等，双方当事人应按照合同文件的规定履行各自的权利义务。4.3合同的生效本合同自双方当事人签字盖章之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工交付之日止。第五条：FIDIC合同的履行5.1承包人的义务（1）按照合同约定，完成工程项目的施工、设备供应和咨询服务。（2）遵守国家和地方的法律法规，严格执行工程师的指令。（3）确保工程质量、安全、进度和投资控制符合合同约定。5.2发包人的义务（1）按照合同约定，向承包人支付工程款项。（2）提供项目实施所需的条件，包括场地、水源、电源等。（3）协助承包人办理相关手续，确保工程项目的顺利进行。5.3工程师的职责（1）对承包人的施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全、进度和投资控制符合合同约定。（2）审查承包人的施工图纸、方案、进度计划等，提出合理建议。（3）按照合同约定，对承包人的工作进行验收，签署验收报告。第六条：FIDIC合同的价格与支付6.1合同价格本合同的价格为固定价格，即承包人完成工程项目所需的全部费用。6.2支付方式（1）预付款：合同签订后，发包人向承包人支付合同总价款的10%。（2）进度付款：按照工程进度，发包人向承包人支付相应的工程款项。（3）竣工付款：工程竣工验收合格后，发包人向承包人支付剩余的工程款项。6.3价格调整本合同价格不因任何因素（包括但不限于材料价格、人工工资等）的变动而调整。第八条：FIDIC合同的工期与进度8.1工期要求本合同约定的工期为自合同生效之日起至工程竣工交付之日止。8.2进度计划承包人应按照工程师的要求，制定详细的施工进度计划，并提交工程师审批。8.3工期延误（1）因承包人原因导致工期延误的，承包人应承担相应的违约责任。（2）因发包人原因导致工期延误的，发包人应承担相应的违约责任。第九条：FIDIC合同的质量与标准9.1质量要求本合同约定的工程质量标准应符合国家法律法规、行业标准和工程师的要求。9.2标准规范承包人应按照工程师提供的标准规范进行施工，并保证工程质量符合规范要求。9.3质量控制（1）承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量。（2）工程师有权对施工现场进行监督检查，提出整改要求。第十条：FIDIC合同的变更与调整10.1合同变更的条件（1）合同履行过程中，出现合同约定以外的重大变更。（2）因国家法律法规、政策调整导致合同内容需要变更。（3）双方当事人协商一致，认为有必要变更合同。10.2变更程序（1）提出变更请求。（2）双方当事人协商确定变更内容。（3）签订变更协议，并更新合同文件。10.3变更价款结算合同变更导致的价款增减，双方当事人应按照合同约定的价格调整方式进行结算。第十一条：FIDIC合同的违约责任11.1承包人的违约（1）承包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。（2）承包人违反法律法规、行业标准的，应承担相应的法律责任。11.2发包人的违约（1）发包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。（2）发包人违反法律法规、行业标准的，应承担相应的法律责任。11.3工程师的违约（1）工程师未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。（2）工程师违反法律法规、行业标准的，应承担相应的法律责任。第十二条：FIDIC合同的争议解决12.1争议的解决方式合同争议的解决方式包括调解、仲裁和诉讼。12.2调解程序双方当事人应尝试通过调解解决争议。调解不成的，可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。12.3仲裁或诉讼双方当事人同意，仲裁或诉讼的地点应为合同约定的仲裁委员会或人民法院。第十三条：FIDIC合同的终止与解除13.1合同终止的条件合同终止的条件如下：（1）工程竣工并交付。（2）双方当事人协商一致解除合同。（3）依法应当终止的其他情形。13.2合同解除的程序（1）双方当事人协商确定解除合同的事由。（2）签订解除协议，并办理相关手续。（3）终止后的价款结算。第十四条：FIDIC合同的验收与交付14.1验收标准工程验收应符合国家法律法规、行业标准和工程师的要求。14.2交付要求承包人应按照合同约定，将工程项目及相关资料交付发包人。14.3缺陷责任期工程竣工验收合格后，进入缺陷责任期。缺陷责任期内，承包人应对工程质量问题负责修复和整改。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的概念1.1本合同所述第三方是指除甲乙方之外的，与本合同项目实施过程中具有利害关系的法人、其他组织或个人。1.2第三方介入包括但不限于：材料供应商、设备供应商、咨询服务提供商、中介机构、政府监管机构等。第二条：第三方的责任2.1第三方应按照合同约定和法律法规的要求，履行其合同义务，确保其提供的产品或服务符合合同规定的质量、安全、进度等要求。2.2第三方如因履行合同义务过程中造成甲乙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。2.3第三方如因故意或重大过失导致合同违约的，应承担违约责任，并赔偿因此给甲乙方造成的损失。第三条：第三方的权益3.1第三方有权按照合同约定，获得相应的支付和报酬。3.2第三方有权在合同约定的范围内，对工程项目提出建议和意见。3.3第三方有权要求甲乙方提供合同约定的履行保障措施。第四条：第三方介入的程序4.1甲乙方应在合同中明确第三方介入的条件、方式、程序等。4.2甲乙方应在合同中约定第三方介入的具体事项，包括但不限于第三方选择的范围、选择标准、选择程序等。4.3甲乙方应就第三方介入的事项进行协商，并签订相应的补充协议。第五条：第三方责任限额5.1甲乙方应在合同中约定第三方的责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任期限等。5.2甲乙方应根据工程项目的性质、规模、风险等因素，合理确定第三方的责任限额。5.3甲乙方应确保第三方的责任限额符合法律法规的要求。第六条：第三方介入的监督和管理6.1甲乙方应建立健全第三方介入的监督和管理机制，确保第三方按照合同约定履行义务。6.2甲乙方应定期对第三方的工作进行评估和检查，确保第三方的工作符合合同要求。6.3甲乙方应对第三方的工作进行记录和归档，以备后续查验和审计。第七条：第三方违约的处理7.1第三方如发生违约行为的，甲乙方应按照合同约定和法律法规的要求，采取相应的违约处理措施。7.2甲乙方应妥善处理第三方违约事件，避免因第三方违约导致合同无法履行或损失扩大。7.3甲乙方应将第三方违约事件的情况及时通知对方，并共同协商解决。第八条：第三方权益的保障8.1甲乙方应尊重第三方的合法权益，不得擅自变更、解除或终止与第三方的合同。8.2甲乙方应按照合同约定，及时支付第三方的价款和报酬。8.3甲乙方应采取必要的措施，确保第三方的合法权益不受损害。第九条：第三方介入的合同变更9.1如因第三方介入导致合同变更的，甲乙方应按照合同约定的变更程序进行。9.2甲乙方应就合同变更事项签订补充协议，并报原合同备案机关备案。9.3甲乙方应确保合同变更符合法律法规的要求。第十条：第三方介入的合同解除10.1如因第三方介入导致合同解除的，甲乙方应按照合同约定的解除程序进行。10.2甲乙方应就合同解除事项签订补充协议，并报原合同备案机关备案。10.3甲乙方应确保合同解除符合法律法规的要求。第十一条：第三方介入的合同终止11.1如因第三方介入导致合同终止的，甲乙方应按照合同约定的终止程序进行。11.2甲乙方应就合同终止事项签订补充协议，并报原合同备案机关备案。11.3甲乙方应确保合同终止符合法律法规的要求。第十二条：第三方介入的违约责任12.1第三方如违反合同约定或法律法规的，应承担相应的违约责任。12.2甲乙方如违反合同约定或法律法规的，应承担相应的违约责任。12.3甲乙方应妥善处理第三方违约事件，避免因第三方违约导致合同无法履行或损失扩大。第十三条：第三方介入的争议解决13.1甲乙方与第三方之间的争议，应尝试通过协商解决。13.2如协商不成，甲乙方可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。13.3第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同协议书详细说明：合同当事人之间达成的一致协议，包括合同的名称、编号、签署日期等基本信息。说明：合同协议书是合同的重要组成部分，是双方当事人履行合同的法律依据。2.通用条件详细说明：FIDIC合同的通用条件，包括合同的履行、变更、解除、终止等方面的规定。说明：通用条件是合同的框架性条款，对合同的履行具有普遍约束力。3.专用条件详细说明：根据项目特点和需要，对通用条件进行修改和补充的条款。说明：专用条件是合同的个性化条款，对合同的履行具有特殊约束力。4.图纸和技术说明书详细说明：工程项目的设计图纸和技术说明，包括建筑结构、设备配置、施工要求等。说明：图纸和技术说明书是工程实施的重要依据，承包人应严格按照其要求进行施工。5.附件一：材料供应商名单详细说明：合同中涉及到的所有材料供应商的名称、地址、联系方式等信息。说明：材料供应商名单是合同执行过程中，甲乙方选择材料供应商的重要依据。6.附件二：设备供应商名单详细说明：合同中涉及到的所有设备供应商的名称、地址、联系方式等信息。说明：设备供应商名单是合同执行过程中，甲乙方选择设备供应商的重要依据。7.附件三：咨询服务提供商名单详细说明：合同中涉及到的所有咨询服务提供商的名称、地址、联系方式等信息。说明：咨询服务提供商名单是合同执行过程中，甲乙方选择咨询服务提供商的重要依据。8.附件四：中介机构名单详细说明：合同中涉及到的所有中介机构的名称、地址、联系方式等信息。说明：中介机构名单是合同执行过程中，甲乙方选择中介机构的重要依据。9.附件五：政府监管机构名单详细说明：合同中涉及到的所有政府监管机构的名称、地址、联系方式等信息。说明：政府监管机构名单是合同执行过程中，甲乙方了解和遵守相关法律法规的重要依据。10.附件六：支付凭证详细说明：合同履行过程中，甲乙方之间的支付凭证，包括支付金额、支付日期