2024年度门禁系统在智能仓储物流中的应用施工合同

2024年度门禁系统在智能仓储物流中的应用施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址第二条工程内容2.1工程概述2.2工程地点2.3工程时间第三条工程质量3.1质量标准3.2质量验收3.3质量保修第四条工程费用4.1工程总价4.2付款方式4.3付款条件第五条工期延误5.1工期延误的责任5.2工期延误的处理第六条技术支持和培训6.1技术支持6.2培训内容6.3培训时间第七条设备安装和调试7.1设备安装7.2系统调试7.3验收标准第八条系统维护和升级8.1维护范围8.2维护时间8.3系统升级第九条信息安全9.1信息安全保障9.2数据保护9.3信息安全责任第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决地点11.3适用法律第十二条合同的变更和解除12.1合同变更12.2合同解除第十三条合同的转让13.1合同转让的条件13.2合同转让的通知第十四条其他条款14.1保密条款14.2法律效力14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××公司1.1甲方地址：×××市×××路×××号1.2乙方名称：×××科技公司1.2乙方地址：×××市×××路×××号第二条工程内容2.1工程概述：乙方根据甲方的需求，为甲方提供2024年度门禁系统在智能仓储物流中的应用施工服务，包括系统的设计、安装、调试和培训等工作。2.2工程地点：甲方指定的仓储物流场所2.3工程时间：自合同签订之日起至2024年12月31日止第三条工程质量3.1质量标准：乙方应按照国家标准和行业规范进行施工，确保门禁系统运行稳定、安全可靠。3.2质量验收：工程完成后，甲方应组织相关人员对工程进行验收，乙方应配合并提供必要的技术支持。3.3质量保修：乙方对所提供的门禁系统设备及安装工程提供一年期的免费保修服务，保修期自工程验收合格之日起计算。第四条工程费用4.1工程总价：人民币××万元整（大写：人民币玖拾捌万元整）4.2付款方式：合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方工程总价的50%作为预付款；工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的50%款项。4.3付款条件：乙方按照合同约定完成工程，并提供合格的验收结果。第五条工期延误5.1工期延误的责任：由于乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的责任。5.2工期延误的处理：乙方应采取措施加快工程进度，确保工程按期完成。如因不可抗力因素导致工程延期，双方可协商延长合同工期。第六条技术支持和培训6.1技术支持：乙方应在合同约定的范围内提供技术支持，解决甲方在使用门禁系统过程中遇到的问题。6.2培训内容：乙方应对甲方指定的操作人员进行门禁系统的操作培训，包括系统使用、维护及故障处理等方面。6.3培训时间：自工程验收合格之日起十个工作日内完成。第七条设备安装和调试7.1设备安装：乙方应按照甲方提供的现场条件和设计要求进行设备安装，确保设备安装稳固、符合规范。7.2系统调试：乙方应进行系统调试，确保门禁系统运行稳定、功能正常。7.3验收标准：门禁系统应满足甲方提出的各项功能要求，并通过甲方验收。第八条系统维护和升级8.1维护范围：乙方负责对甲方所购买的门禁系统进行日常维护，包括设备故障维修、软件更新等。8.2维护时间：乙方应在接到甲方报修通知后4小时内响应，并在24小时内给予解决。8.3系统升级：乙方应根据甲方需求和技术发展，为甲方提供门禁系统的升级服务。第九条信息安全9.1信息安全保障：乙方应确保门禁系统的数据传输和存储安全，防止信息泄露、篡改等安全风险。9.2数据保护：乙方应采取有效措施保护甲方的个人信息和业务数据，未经甲方授权，不得泄露给第三方。9.3信息安全责任：因乙方原因导致甲方信息泄露、损坏等，乙方应承担相应的法律责任。第十条违约责任10.1违约行为：双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。10.2违约责任：违约方应向守约方支付违约金，违约金为本合同总价款的10%。10.3违约赔偿：违约方还应承担因违约给守约方造成的直接经济损失的赔偿责任。第十一条争议解决11.1争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.2争议解决地点：合同争议解决的地点为甲方所在地人民法院。11.3适用法律：本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。第十二条合同的变更和解除12.1合同变更：双方同意，合同的变更应书面签署，并经双方确认。12.2合同解除：在合同履行过程中，如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。第十三条合同的转让13.1合同转让的条件：未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务转让给第三方。13.2合同转让的通知：如需转让本合同，应提前30天书面通知对方，并经对方同意。第十四条其他条款14.1保密条款：双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。14.2法律效力：本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。14.3合同附件：本合同附件包括工程设计方案、设备清单、技术参数等，附件与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方：指本合同之外，参与或涉及本合同工程实施、监督、验收等环节的自然人、法人和其他组织。1.2第三方介入：指在合同履行过程中，因第三方的原因或行为导致合同一方或双方权益受损，需要第三方承担相应责任的情况。第二条第三方责任2.1第三方责任：第三方应按照法律规定和合同约定，对其行为造成的损害承担相应的法律责任。2.2第三方义务：第三方应遵守合同约定，不得干涉甲乙双方的正常合同履行。第三条第三方介入的处理3.1第三方介入处理程序：当一方发现第三方介入导致合同无法正常履行时，应及时通知另一方，并由双方共同协商解决。3.2第三方介入处理结果：双方应根据实际情况和合同约定，确定第三方的责任，并采取相应措施维护双方权益。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额：第三方应对其行为造成的损害承担有限责任，除非法律另有规定。4.2第三方责任限制：第三方对甲乙双方的损害赔偿责任，不得超过其从合同中获得利益的价值。第五条第三方权益保护5.1第三方权益保护措施：甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得擅自损害第三方权益。5.2第三方权益保护责任：如甲乙双方的行为导致第三方权益受损，第三方有权要求甲乙双方承担相应责任。第六条第三方违约处理6.1第三方违约：第三方未按照合同约定履行义务，或其行为导致合同无法正常履行。6.2第三方违约处理：甲乙双方有权要求第三方承担违约责任，包括但不限于违约金、损害赔偿等。第七条第三方权益的转让7.1第三方权益转让：第三方在合同履行过程中，将其权益转让给其他自然人、法人和其他组织，应取得甲乙双方的同意。7.2第三方权益转让通知：第三方应在转让前30天书面通知甲乙双方，并提交相关证明材料。第八条第三方与甲乙双方的关系8.1第三方与甲乙双方的关系：第三方与甲乙双方之间建立的是独立的法律关系，不影响甲乙双方之间的合同履行。8.2第三方与甲乙双方的划分：第三方应明确其与甲乙双方之间的权利义务划分，避免因权利义务不明确导致的纠纷。第九条第三方介入的合同变更9.1第三方介入的合同变更程序：当第三方介入导致合同需要变更时，甲乙双方应按照合同约定的变更程序进行。9.2第三方介入的合同变更内容：变更内容应明确第三方在合同中的权利义务，以及甲乙双方与第三方之间的权益划分。第十条第三方介入的合同解除10.1第三方介入的合同解除条件：当第三方介入导致合同无法履行，甲乙双方协商一致可以解除合同。10.2第三方介入的合同解除程序：甲乙双方应按照合同约定的解除程序进行，并明确第三方的责任。第十一条第三方介入的争议解决11.1第三方介入的争议解决方式：甲乙双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.2第三方介入的争议解决地点：合同争议解决的地点为甲方所在地人民法院。11.3第三方介入的争议适用法律：本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。第十二条合同的转让12.1合同转让的条件：未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务转让给第三方。12.2合同转让的通知：如需转让本合同，应提前30天书面通知对方，并经对方同意。第十三条保密条款13.1保密义务：双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。13.2保密期限：保密义务自合同签订之日起生效，至合同解除或终止后五年内有效。第十四条法律效力14.1本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。14.2本合同附件包括工程设计方案、设备清单、技术参数等，附件与合同具有同等法律效力。第十五条合同的变更和解除15.1合同变更：双方同意，合同的变更应书面签署，并经双方确认。15.2合同解除：在合同第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：门禁系统设计方案详细描述门禁系统的整体设计，包括系统架构、设备选型、安装位置、布线方案等。附件二：设备清单列出所有门禁系统相关设备的名称、型号、数量、品牌等信息。附件三：技术参数详细列出每种设备的技术参数，包括性能指标、技术规格、接口标准等。附件四：施工图纸提供门禁系统的施工图纸，包括设备安装位置图、布线图、系统接线图等。附件五：操作手册提供门禁系统的操作手册，详细描述设备的操作步骤、维护方法等。附件六：培训资料包括门禁系统的操作培训PPT、培训教材、操作视频等。附件七：维护协议详细描述乙方提供维护服务的范围、时间、响应速度等。附件八：升级计划提供门禁系统未来的升级计划，包括升级内容、时间安排等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按合同约定支付预付款或剩余款项。2.乙方未按合同约定完成工程设计、安装、调试等工作。3.乙方提供的设备或服务不符合合同约定的质量标准。4.甲方未按合同约定提供施工场地、电源、布线等条件。5.甲方未按合同约定支付乙方因工程延期造成的额外费用。6.乙方未按合同约定提供技术支持、培训等服务。违约责任认定：1.甲方未按约定支付款项，乙方有权暂停工程进度，并要求甲方支付违约金。2.乙方未按约定完成工程，甲方有权要求乙方尽快完成，并要求乙方支付违约金。3.乙方提供的设备或服务不符合质量标准，甲方有权要求乙方更换或修复，并要求乙方支付违约金。4.甲方未按约定提供施工条件，乙方有权要求甲方尽快提供，并要求甲方支付因延期造成的额外费用。5.甲方未按约定支付额外费用，乙方有权要求甲方支付违约金。6.乙方未按约定提供技术支持、培训等服务，甲方有权要求乙方尽快提供，并要求乙方支付违约金。示例说明：如甲方未按合同约定支付预付款，乙方可以暂停工程进度，并要求甲方支付违约金，违约金为合同总价款的10%。如乙方未按合同约定完成工程，甲方可以要求乙方尽快