2024年度抹灰工程劳务分包合同

2024年度抹灰工程劳务分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址1.2承包方名称及地址1.3抹灰工程定义及范围第二条合同金额及支付方式2.1合同金额2.2支付方式及时间第三条工程质量与标准3.1工程质量要求3.2工程验收标准第四条工程进度及工期4.1工程计划进度4.2工期延误责任第五条劳务分包内容5.1分包工作内容5.2分包工作量第六条劳务人员管理6.1劳务人员资质要求6.2劳务人员培训及管理第七条安全生产与环保7.1安全生产要求7.2环保要求第八条违约责任及争议解决8.1违约责任8.2争议解决方式第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限及泄露责任第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件第十一条不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力事件后果处理第十二条合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用13.2争议解决方式第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项14.2附件：工程量清单、施工方案等第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方名称：×××建筑工程有限公司甲方地址：××省××市××区××路××号1.2乙方名称：×××劳务分包有限公司乙方地址：××省××市××区××路××号1.3甲方乙方对抹灰工程的定义及理解甲乙双方明确，本合同所述抹灰工程包括墙面、天花板等表面的抹灰、刮腻子、刷涂料等工作内容。第二条：合同范围及工程量2.1工程概述本合同抹灰工程位于×××建筑工程有限公司开发的×××项目，共计建筑面积××××平方米。2.2工程量清单甲乙双方根据工程设计图纸和工程量清单，明确抹灰工程的工程量及施工要求。2.3工程进度及完成时间本合同抹灰工程计划开始施工时间为××年××月××日，计划竣工时间为××年××月××日。第三条：合同价格及支付方式3.1合同总价本合同抹灰工程总价款为人民币×××万元整（大写：人民币玖拾玖万元整），含税金、措施费、管理费等一切与工程相关的费用。3.2支付方式及支付时间甲方支付乙方工程款项采用分期支付方式，具体支付时间及比例为：（1）工程进度达到30%时，支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到60%时，支付合同总价款的30%；（3）工程进度达到90%时，支付合同总价款的20%；（4）工程验收合格后，支付剩余的10%。3.3价款调整的条件及方法如遇市场材料价格波动、政策调整等不可抗力因素影响，双方可协商调整合同价款。调整方式为：（1）甲方提供市场材料价格变动证明；（2）双方共同确定调整金额；（3）甲方按照调整后的金额支付乙方。第四条：乙方的义务及责任4.1乙方应提供的资质证明乙方应在合同签订前向甲方提供合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、安全生产许可证等证件复印件。4.2乙方施工人员的管理及培训乙方应保证施工人员具备相应的技能和资质，并对施工人员进行定期培训，确保施工质量和安全。4.3乙方对工程质量、安全、进度等的承诺乙方承诺严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量、安全、进度达到甲方要求。如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。第五条：甲方的义务及责任5.1甲方对乙方的支持与配合甲方应提供乙方施工所需的现场条件，如施工图纸、施工场地、水电供应等，并协助乙方办理相关手续。5.2甲方对工程款的支付及结算甲方按照本合同约定的支付方式和时间，及时足额支付乙方工程款项。5.3甲方对乙方施工过程中的监督及管理甲方有权对乙方施工过程进行监督和管理，确保工程质量、安全、进度达到甲方要求。如发现乙方施工不符合设计要求或规范，甲方有权要求乙方立即整改。第六条：合同的变更及解除6.1合同变更的条件合同履行过程中，如遇不可抗力因素或甲乙双方协商一致，可以对合同内容进行变更。变更内容应签订书面变更协议，并经双方盖章生效。6.2合同解除的条件合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法履行，双方可以解除合同。解除合同应签订书面解除协议，并经双方盖章生效。合同解除后，双方应按照约定处理合同未履行部分的事宜。第八条：争议解决8.1争议解决的方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。8.2诉讼或仲裁的地点及法院诉讼或仲裁地点为甲方所在地人民法院。第九条：合同的生效、终止及失效9.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同的终止条件本合同在双方履行完毕合同约定的义务后终止。9.3合同失效后的处理方式合同失效后，双方应按照约定处理合同未履行部分的事宜，包括但不限于工程结算、质量保修等。第十条：保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或失效之日止。10.3违约保密条款的后果一方违反保密条款，导致对方遭受损失的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十一条：合同的份数及保管11.1合同正本及副本份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份。11.2合同的保管责任双方各自保管好合同正本，如有丢失，应承担相应责任。第十二条：合同附件12.1附件清单附件清单详见附件一。12.2附件的有效性附件一为本合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。第十三条：其他约定13.1双方的其他约定内容双方在合同履行过程中，如有其他约定，应签订书面补充协议，并经双方盖章生效。第十四条：合同的签字盖章14.1甲方签字盖章甲方授权代表签字：______________甲方盖章：×××建筑工程有限公司14.2乙方签字盖章乙方授权代表签字：______________乙方盖章：×××劳务分包有限公司14.3签字盖章后的合同生效双方授权代表签字盖章后，本合同即刻生效。第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址：发包方名称：X建筑有限公司发包方地址：省市区路号1.2承包方名称及地址：承包方名称：X抹灰工程有限责任公司承包方地址：省市区路号1.3抹灰工程定义及范围：抹灰工程定义：本合同所述抹灰工程是指按照工程设计要求，对建筑物墙面、顶面进行抹灰处理，以达到平整、美观、防水的目的。抹灰工程范围：包括但不限于墙面粉刷、顶面粉刷、特殊部位处理等。第二条合同金额及支付方式2.1合同金额：人民币万元整（大写：人民币壹拾万元整）2.2支付方式及时间：支付方式：银行转账支付时间：合同签订后七个工作日内，发包方支付合同金额的50%作为预付款；工程验收合格后，发包方支付剩余的50%作为尾款。第三条工程质量与标准3.1工程质量要求：工程质量应符合国家相关标准和行业规定，达到设计要求和发包方的合理期望。3.2工程验收标准：工程验收应按照《建筑工程质量验收统一标准》进行，由双方共同参与，以第三方验收机构的结果为准。第四条工程进度及工期4.1工程计划进度：工程计划开始日期：年月日工程计划结束日期：年月日4.2工期延误责任：如承包方原因导致工期延误，应按照合同约定承担相应责任。第五条劳务分包内容5.1分包工作内容：承包方负责完成抹灰工程的设计、施工、验收等全部工作。5.2分包工作量：根据工程量清单所列明的抹灰工程量。第六条劳务人员管理6.1劳务人员资质要求：承包方应确保其派遣的劳务人员具备相应的职业技能和资质。6.2劳务人员培训及管理：承包方应对劳务人员进行必要的培训和管理，确保其遵守法律法规和工程要求。第七条安全生产与环保7.1安全生产要求：承包方应严格按照国家安全生产法律法规和工程要求，确保工程安全生产。7.2环保要求：承包方应遵守国家环保法律法规，确保工程环保达标。第八条违约责任及争议解决8.1违约责任：违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。8.2争议解决方式：双方可通过友好协商解决争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条保密条款9.1保密内容：双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密和机密信息。9.2保密期限及泄露责任：保密期限为合同履行完毕后五年，泄露方应承担相应责任。第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件：经双方协商一致，且不影响合同履行。10.2合同解除条件：双方协商一致，且符合国家法律法规。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件：如地震、洪水、战争等不可抗力事件。11.2不可抗力事件后果处理：双方协商解决不可抗力事件导致的合同履行问题。第十二条合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件：合同履行完毕，双方办理完毕相关手续。12.3合同解除条件：双方协商一致，且符合国家法律法规。第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律法规。13.2争议解决方式：双方可通过友好协商解决争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项：（此处列出双方约定的其他事项）14.2附件：工程量清单、施工方案等（附件内容详见附件部分）第八条违约责任及争议解决8.1违约责任：1.发包方未按约定时间支付预付款或尾款，应支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×0.05×违约天数。2.承包方未按约定时间完成工程，应支付违约金，违约金计算方式为：合同金额×0.05×违约天数。3.双方其他违约行为，应根据违约程度和后果，承担相应责任。8.2争议解决方式：1.双方应通过友好协商解决争议。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条保密条款9.1保密内容：1.合同及其附件的所有内容。2.双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等。9.2保密期限及泄露责任：1.保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或履行完毕后五年止。2.如一方违反保密义务，泄露对方秘密，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件：1.经双方协商一致，且不影响合同履行。2.因政策调整、设计变更等原因，确需变更合同的。10.2合同解除条件：1.双方协商一致，且符合国家法律法规。2.因不可抗力导致合同无法履行。3.对方严重违约，致使合同无法履行。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件：1.自然灾害，如地震、洪水、台风等。2.社会事件，如战争、罢工、骚乱等。3.其他不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。11.2不可抗力事件后果处理：1.双方应立即协商，采取措施减轻损失。2.不可抗力事件持续期间，合同履行暂停。3.不可抗力事件结束后，双方应继续履行合同。第十二条合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件：1.合同履行完毕，双方办理完毕相关手续。2.双方协商一致，提前终止合同。12.3合同解除条件：1.双方协商一致，且符合国家法律法规。2.因不可抗力导致合同无法履行。3.对方严重违约，致使合同无法履行。第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律法规。13.2争议解决方式：1.双方应通过友好协商解决争议。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项：（此处列出双方约定的其他事项）14.2附件：工程量清单、施工方案等（附件内容详见附件部分）第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的条件和范围1.1第三方介入的条件本合同履行过程中，如甲方或乙方因客观原因需要第三方提供专业技术支持、咨询服务或其他支持时，可以邀请第三方介入。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于设计咨询、材料供应、施工辅助、质量检测等。第二条：第三方的选择和确认2.1甲乙双方应共同协商选择第三方，并确保第三方具备相应的资质和能力。2.2甲乙双方应在第三方介入前，与第三方签订书面协议，明确双方的权利和义务。第三条：第三方的责任和义务3.1第三方应按照甲乙双方的要求，提供专业服务，并确保服务质量和效果。3.2第三方应遵守相关法律法规和行业规范，确保其介入的行为不侵犯他人的合法权益。3.3第三方应对其提供的服务承担责任，如因第三方原因导致工程质量问题，第三方应承担相应责任。第四条：第三方与甲乙双方的关系4.1第三方与甲乙双方之间的合同关系，不影响甲乙双方之间的合同关系。4.2第三方应视为甲乙双方的合作方，而非合同当事人。4.3甲乙双方应各自承担与第三方之间的合同责任，不得相互推诿。第五条：第三方的责任限额5.1第三方应在其资质和能力范围内提供服务，并对其服务承担责任。5.2第三方对甲乙双方的责任限额，应根据第三方提供的服务性质、服务范围、服务费用等因素确定。5.3甲乙双方应与第三方协商确定责任限额，并在书面协议中明确。第六条：第三方介入的变更和解除6.1第三方介入的变更如甲乙双方协商一致，可以变更第三方的服务内容、服务范围等。变更应签订书面变更协议。6.2第三方介入的解除如甲乙双方协商一致，可以解除第三方的介入。解除应签订书面解除协议。第七条：第三方介入的争议解决7.1第三方介入的争议解决方式甲乙双方与第三方之间发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。7.2诉讼或仲裁的地点及法院诉讼或仲裁地点为甲方所在地人民法院。第八条：第三方介入的保密条款8.1保密内容第三方在提供服务过程中获悉的甲乙双方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。8.2保密期限保密期限自第三方提供服务之日起算，至服务结束之日止。8.3违约保密条款的后果第三方违反保密条款，导致甲乙双方遭受损失的，应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失。第九条：第三方介入的份数及保管9.1第三方介入的份数第三方介入的书面协议一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。9.2第三方介入的保管责任第三方应妥善保管协议正本，如有丢失，应承担相应责任。第十条：其他约定10.1甲乙双方与第三方之间的其他约定内容甲乙双方与第三方之间如有其他约定，应签订书面补充协议，并经甲乙双方及第三方盖章生效。第十一条：第三方介入的签字盖章11.1甲方签字盖章甲方授权代表签字：______________甲方盖章：×××建筑工程有限公司11.2乙方签字盖章乙方授权代表签字：______________乙方盖章：×××劳务分包有限公司11.3第三方签字盖章第三方授权代表签字：______________第三方盖章：（第三方名称）11.4签字盖章后的合同生效三方授权代表签字盖章后，本第三方介入协议即刻生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：抹灰工程量清单详细列出抹灰工程的各项工程量，包括墙面、天花板等表面的抹灰、刮腻子、刷涂料等工作内容的具体数量和面积。附件二：材料供应清单详细列出施工所需材料的名称、规格、数量、质量标准等信息。附件三：施工人员名单列出乙方提供的施工人员名单，包括姓名、职务、资质等信息。附件四：施工方案详细描述抹灰工程的施工步骤、技术要求、安全措施等。附件五：工程质量保修书明确工程质量保修的范围、期限、保修条件等。附件六：安全生产责任书明确乙方的安全生产责任和要求，以及安全事故的应急处理措施。附件七：付款凭证包括合同价款、进度款、尾款等支付的凭证。附件八：工程验收报告包括工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等。附件九：工程变更协议如有工程变更，需附上变更协议，明确变更的内容、价款、时间等。附件十：保密协议明确甲乙双方及第三方之间的保密内容、保密期限、违约责任等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付工程款。2.乙方未按约定时间完成工程。3.乙方施工质量不符合合同约定。4.乙方未按约定提供施工人员名单或人员不符合资质要求。5.乙方未按施工方案施工，导致工程进度延误。6.乙方未按约定提供材料，影响工程进度。7.乙方未按约定进行安全生产，发生安全事故。责任认定：1.甲方未按约定时间支付工程款，应支付违约金，违约金为应付款项的1%。2.乙方未按约定时间完成工程，应支付违约金，违约金为合同总价款的1%。3.乙方施工质量不符合合同约定，乙方应承担返工费用，并支付违约金，违约金为返工费用的20%。4.乙方未按约定提供施工人员名单或人员不符合资质要求，乙方应重新提供符合要求的人员，并支付违约金，违约金为未提供人员工资的20%。5.乙方未按施工方案施工，导致工程进度延误，乙方应支付违约金，违约金为因延误产生的额外费用。6.乙方未按约定提供材料，影响工程进度，乙方应支付违约金，违约金为因材料短缺产生的额外费用。7.乙方未按约定进行安全生产，发生安全事故，乙方应承担全部事故责任，并支付违约金，违约金为事故处理费用的20%。全文完。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方定义：第三方指除甲乙方之外的，参与本合同履行过程的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、验收方等。15.2第三方介入条件：第三方介入需在甲乙方同意的前提下进行，且符合国家相关法律法规。15.3第三方职责：第三方根据本合同的约定，履行相应的职责，包括但不限于工程监理、质量验收、协调解决合同履行过程中的问题等。第十六条第三方权利与义务16.1第三方权利：1.第三方有权根据合同约定，对合同履行过程进行监督。2.第三方有权要求甲乙方按照合同约定履行各自的权利和义务。3.第三方在合同履行过程中，如发现违约行为，有权要求违约方承担违约责任。16.2第三方义务：1.第三方应按照合同约定，公正、客观地履行其职责。2.第三方应保密合同及相关信息，不得泄露给无关第三方。3.第三方应遵守国家法律法规，不得利用合同履行过程中的便利谋取不正当利益。第十七条第三方责任限额17.1第三方责任限额定义：第三方责任限额指第三方在履行合同过程中，因违约、过失等原因产生的赔偿责任的上限。17.2第三方责任限额的确定：第三方责任限额根据合同金额的一定比例确定，具体比例由甲乙方在合同中约定。17.3第三方超过责任限额的责任：如第三方超过责任限额产生赔偿责任，超出部分由第三方自行承担。第十八条第三方与甲乙方的关系18.1第三方与甲乙方的关系定义：第三方与甲乙方为合同关系，第三方并非甲乙方的代理人、雇员或合作伙伴。18.2第三方与甲乙方的权利划分：第三方根据合同约定行使权利，甲乙方根据合同约定履行义务。第三方不得干涉甲乙方的内部管理。18.3第三方与甲乙方的责任划分：第三方对甲乙方的责任限于合同约定的范围内，第三方不对甲乙方的其他损失承担责任。第十九条第三方介入的变更与解除19.1第三方介入变更条件：第三方介入的变更需经甲乙方协商一致，且符合国家法律法规。19.2第三方介入解除条件：第三方介入的解除需经甲乙方协商一致，且符合国家法律法规。第二十条第三方介入的争议解决20.1第三方介入争议解决方式：1.双方应通过友好协商解决争议。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第二十一条本合同的附件本合同附件包括但不限于工程量清单、施工方案、第三方资质证明等。第二十二条本合同的生效、终止与解除