2024年度施工合同工程标的及施工进度安排

2024年度施工合同工程标的及施工进度安排本合同目录一览1.1工程标的1.2施工进度安排2施工要求2.1施工质量标准2.2施工安全规定2.3施工材料要求3合同价格3.1工程总价3.2价格调整机制3.3支付方式及时间4工期要求4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误责任5施工单位责任5.1施工组织与管理5.2施工人员管理5.3施工设备管理6项目管理6.1项目协调6.2项目监督6.3项目变更管理7质量控制7.1质量检查7.2质量问题的处理7.3质量保证期8安全控制8.1安全检查8.2安全事故的处理8.3安全生产培训9材料供应9.1材料质量要求9.2材料供应时间及数量9.3材料验收与保管10工程验收10.1验收标准10.2验收程序10.3验收不合格的处理11保修责任11.1保修期限11.2保修范围11.3保修费用12违约责任12.1施工单位的违约责任12.2业主的违约责任12.3违约赔偿金额13争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决时效13.3争议解决费用14合同的解除与终止14.1合同解除的条件14.2合同终止的条件14.3合同解除与终止后的处理第一部分：合同如下：1.1工程标的1.1.1.1土建工程；1.1.1.2安装工程；1.1.1.3装修工程；1.1.1.4附属设施工程等。1.2施工进度安排1.2.1甲乙双方根据工程特点和甲方要求，共同制定了施工进度计划，具体施工进度安排如下：1.2.1.1开工日期为【具体日期】；1.2.1.2竣工日期为【具体日期】；1.2.1.3各分部分项工程的施工时间及顺序详见附件一《施工进度计划》。2施工要求2.1施工质量标准2.1.1乙方应按照国家标准、行业标准和地方标准进行施工，保证工程质量满足设计文件和本合同的要求。2.1.2工程质量的评定和验收按照《建筑工程质量验收统一标准》GB503002013执行。2.2施工安全规定2.2.1乙方必须严格执行国家安全生产法律法规，做好施工现场的安全管理工作。2.2.2乙方应定期进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识，防止安全事故的发生。2.3施工材料要求2.3.1乙方应按照设计文件和合同约定选择合格的施工材料，并报甲方备案。2.3.2乙方应对施工材料进行妥善保管，防止材料损失和质量问题。3合同价格3.1工程总价3.1.1本工程的合同总价为人民币【具体金额】（大写：【具体金额】元整），币种为人民币。3.2价格调整机制3.2.1合同价款调整的条件和办法按照《建筑工程施工合同价款支付与调整办法》执行。3.3支付方式及时间3.3.1甲方按照乙方完成的工程量和进度支付工程款，具体支付方式及时间详见附件二《工程款支付计划》。4工期要求4.1开工日期4.1.1乙方应按照本合同约定的开工日期开始施工。4.2竣工日期4.2.1乙方应按照本合同约定的竣工日期完成工程。4.3工期延误责任4.3.1若乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方违约金，违约金计算方式详见附件三《工期延误违约金计算办法》。5施工单位责任5.1施工组织与管理5.1.1乙方应建立健全施工组织管理体系，确保工程顺利进行。5.2施工人员管理5.2.1乙方应保证施工人员具备相应的技能和资质，并遵守施工现场的规章制度。5.3施工设备管理5.3.1乙方应妥善保管和使用施工设备，确保设备安全运行。6项目管理6.1项目协调6.1.1甲方应指派专人负责项目协调工作，及时解决项目实施过程中的问题。6.2项目监督6.2.1甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。6.3项目变更管理6.3.1甲乙双方应严格按照《建筑工程施工合同变更管理办法》进行项目变更管理。7质量控制7.1质量检查7.1.1乙方应定期进行质量自检，并接受甲方及监理单位的检查。7.2质量问题的处理7.2.1对于发生的质量问题，乙方应立即采取措施予以整改，并承担相应的责任。7.3质量保证期7.3.1工程竣工验收合格后，乙方应按照合同约定提供相应的质量保证期服务。8安全控制8.1安全检查8.1.1乙方应定期进行安全自查，并接受甲方及监理单位的安全检查。8.2安全事故的处理8.2.1如发生安全事故，乙方应立即报告甲方和相关部门，并按照相关规定处理。8.3安全生产培训8.3.1乙方应定期组织施工人员进行安全生产培训，提高施工人员的安全意识。9材料供应9.1材料质量要求9.1.1乙方所使用的材料应符合国家及行业标准，并提供相应的质量证明文件。9.2材料供应时间及数量9.2.1乙方应按照施工进度计划，按时供应所需材料，并保证供应的材料数量满足施工需求。9.3材料验收与保管9.3.1乙方应对供应的材料进行验收，并妥善保管，防止材料损失和质量问题。10工程验收10.1验收标准10.1.1工程验收应按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013执行。10.2验收程序10.2.1工程验收分为初步验收和最终验收两个阶段，具体验收程序详见附件四《工程验收程序》。10.3验收不合格的处理10.3.1若工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，并重新申请验收。11保修责任11.1保修期限11.1.1本工程的保修期限为【具体年限】年，自工程竣工验收合格之日起计算。11.2保修范围11.2.1保修范围包括合同约定的工程质量问题及施工过程中产生的问题。11.3保修费用11.3.1保修费用由乙方承担，具体费用按照附件五《保修费用计算办法》执行。12违约责任12.1施工单位的违约责任12.1.1若乙方违反合同约定，甲方有权要求乙方支付违约金，具体计算方式详见附件六《违约金计算办法》。12.2业主的违约责任12.2.1若甲方违反合同约定，乙方有权要求甲方支付违约金，具体计算方式详见附件六《违约金计算办法》。12.3违约赔偿金额12.3.1违约赔偿金额根据违约情况及造成的损失进行计算，具体赔偿金额由双方协商确定。13争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方发生争议时，应通过友好协商解决；若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决时效13.2.1双方在争议发生后【具体时限】内未能解决，则有权向法院提起诉讼。13.3争议解决费用13.3.1因争议解决产生的费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。14合同的解除与终止14.1合同解除的条件14.1.1双方同意解除合同，且符合法律法规及合同约定的解除条件。14.2合同终止的条件14.2.1工程竣工验收合格，且乙方完成了合同约定的所有义务。14.3合同解除与终止后的处理14.3.1合同解除或终止后，乙方应按照甲方要求办理相关手续，并清理施工现场。第二部分：第三方介入后的修正15第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所述第三方是指除甲方和乙方之外，与本合同有关联的其他主体，包括但不限于监理单位、设计单位、材料供应商、租赁单位、检测机构等。15.2第三方责任15.2.1第三方介入本合同事宜时，应严格遵守国家法律法规及合同约定，承担相应的责任。15.3第三方权利15.3.1第三方有权根据合同约定获得相应的权益，包括但不限于工程款支付、质量保证等。16第三方介入的额外条款及说明16.1第三方选择16.1.1甲方和乙方应共同协商选择合适的第三方，并确保第三方的资质和能力符合合同要求。16.2第三方合同16.2.1甲方和乙方应与第三方签订相应的合同，明确双方的权利和义务。16.3第三方协调16.3.1甲方和乙方应协助第三方进行工作协调，确保工程顺利进行。17第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定17.1.1甲方和乙方应根据第三方的资质、信誉及合同约定，协商确定第三方的责任限额。17.2第三方责任限额的调整17.2.1甲方和乙方应根据工程实际情况及第三方履行合同的情况，适时调整第三方的责任限额。18第三方违约处理18.1第三方违约18.1.1如第三方违反合同约定，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。18.2第三方违约赔偿18.2.1第三方违约赔偿金额根据违约情况及造成的损失进行计算，具体赔偿金额由甲方和乙方协商确定。19第三方退出19.1第三方退出条件19.1.1第三方在合同约定的条件下有权退出合同，包括但不限于完成合同约定的工作内容、工程验收合格等。19.2第三方退出程序19.2.1第三方退出合同应提前【具体时间】通知甲方和乙方，并办理相关手续。20第三方与甲乙方的关系20.1第三方与甲乙方的关系界定20.1.1第三方与甲方和乙方是独立的合同主体，彼此之间的合同关系独立存在。20.2第三方与甲乙方的责任划分20.2.1第三方对甲方和乙方承担的责任，应以第三方与甲方、乙方签订的合同为准。21第三方介入的争议解决21.1第三方介入的争议解决方式21.1.1第三方介入的争议解决应通过友好协商解决；若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。21.2第三方介入的争议解决时效21.2.1双方在争议发生后【具体时限】内未能解决，则有权向法院提起诉讼。21.3第三方介入的争议解决费用21.3.1因第三方介入争议解决产生的费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。22甲乙方的义务22.1甲方义务22.1.1甲方应按照合同约定履行付款、验收等义务。22.2乙方义务22.2.1乙方应按照合同约定履行施工、保修等义务。23第三方介入后的合同修改23.1合同修改条件23.1.1当甲方和乙方因第三方介入需要修改本合同时，应签订书面修改协议，并经双方盖章确认。23.2合同修改程序23.2.1合同修改协议应详细记录修改内容，并明确修改后的合同条款。24合同的完整性24.1本合同及其附件构成双方完整的合同约定，取代了双方之前的一切口头或书面约定。24.2本合同的修改、补充必须采用书面形式，经双方盖章确认后生效。25合同的适用法律25.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《施工进度计划》详细描述了工程的施工进度安排，包括各分部分项工程的开始时间、结束时间及顺序。附件二：《工程款支付计划》详细说明了工程款的支付方式、时间及金额计算。附件三：《工期延误违约金计算办法》明确了工期延误违约金的计算标准和计算方法。附件四：《工程验收程序》详细描述了工程验收的标准、程序和验收机构。附件五：《保修费用计算办法》详细说明了保修费用的计算标准和计算方法。附件六：《违约金计算办法》明确了违约金的计算标准和计算方法。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方逾期开工乙方未按照合同约定的时间开工，属于违约行为。甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的计算按照附件六《违约金计算办法》执行。示例说明：如果乙方逾期开工超过15天，甲方有权要求乙方支付合同总价款的1%作为违约金。2.乙方未按约定施工乙方未按照设计文件和合同约定进行施工，属于违约行为。甲方有权要求乙方整改，并要求乙方支付因此产生的额外费用。示例说明：如果乙方未按照设计文件要求使用材料，导致工程质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，并支付因此而产生的材料更换费用。3.乙方未能按时完成工程乙方未能按照合同约定的时间完成工程，属于违约行为。甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的计算按照附件六《违约金计算办法》执行。示例说明：如果乙方未能在合同约定的竣工日期前完成工程，甲方有权要求乙方支付合同总价款的1%作为违约金。4.甲方逾期付款甲方未按照合同约定的时间支付工程款，属于违约行为。乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，