二零二四年度工程承包合同范本

二零二四年度工程承包合同范本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同履行地第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式3.4支付进度第四条合同履行4.1承包人的义务4.2发包人的义务4.3合同的变更4.4合同的终止第五条工程质量5.1质量标准5.2质量保证措施5.3质量验收第六条工程进度6.1施工计划6.2进度控制6.3工期延误第七条安全生产7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3安全事故处理第八条知识产权保护8.1知识产权归属8.2侵权责任第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖第十一条违约责任11.1承包人违约11.2发包人违约第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果第十三条合同的解除13.1合同解除的条件13.2合同解除的后果第十四条合同的效力14.1合同的生效14.2合同的终止14.3合同的废止第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方（一）发包人：名称：地址：法定代表人：联系电话：联系人：（二）承包人：名称：地址：法定代表人：联系电话：联系人：1.1.2双方同意，本合同的签订代表双方已充分了解并自愿承担合同中规定的权利和义务。1.2合同标的1.2.1本合同的标的为：（一）工程名称：（二）工程地点：（三）工程规模：（四）工程内容：1.2.2双方同意，本合同标的的具体内容和技术要求详见附件一。1.3合同履行地（一）发包人所在地：（二）承包人所在地：第二条工程概况2.1工程名称2.1.1本工程名称为：2.2工程地点2.2.1本工程位于：2.3工程规模2.3.1本工程的规模为：2.4工程内容2.4.1本工程的内容包括：第三条合同价格3.1合同总价3.1.1本合同的总价为人民币（大写）：3.2价格调整机制（一）政策调整：（二）材料价格变动：（三）其他因素：3.3支付方式3.3.1双方同意，本合同的支付方式为：3.4支付进度第四条合同履行4.1承包人的义务4.1.1承包人应按照合同约定，完成本工程的施工任务。4.1.2承包人应按照合同约定的时间、质量和标准完成工程。4.1.3承包人应按照合同约定的方式，对工程进行验收。4.2发包人的义务4.2.1发包人应按照合同约定，支付承包人的工程款项。4.2.2发包人应按照合同约定的时间、质量和标准提供施工场地。4.2.3发包人应按照合同约定的方式，对承包人的工作进行验收。4.3合同的变更4.3.1双方同意，如因特殊情况需要变更合同，应签订书面变更协议，并经双方盖章生效。4.4合同的终止（一）工程完工，并经双方验收合格：（二）双方协商一致解除合同：（三）不可抗力导致合同无法履行：第五条工程质量5.1质量标准5.1.1本工程的施工质量应符合：5.2质量保证措施5.2.1承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量。5.2.2承包人应按照合同约定的标准，对施工过程进行自检、互检和专检。5.2.3发包人应按照合同约定的标准，对施工过程和工程成果进行验收。5.3质量验收第六条工程进度6.1施工计划6.1.1承包人应按照合同约定的时间，编制施工计划，并提交发包人审批。6.2进度控制6.2.1承包人应按照施工计划，控制工程进度，确保工程按期完工。6.2.2发包人应按照施工计划，对工程进度进行监督和检查。6.3工期延误6.3.1双方同意，如因承包人原因导致工期延误，承包人应按照合同约定承担违约责任。6.3.2双方同意，如因不可抗力导致工期延误，双方应协商解决。第八条知识产权保护8.1知识产权归属8.1.1双方同意，本合同项下的工程设计、施工方法、技术秘密等知识产权归发包人所有。8.1.2承包人应保证其提供的设计和施工方法不侵犯他人的知识产权。8.2侵权责任8.2.1如承包人的行为侵犯了第三方的知识产权，发包人有权解除合同，并要求承包人承担相应的法律责任。8.2.2如发包人的行为侵犯了第三方的知识产权，承包人有权要求发包人承担相应的法律责任。第九条保密条款9.1保密内容（一）合同价格；（二）合同技术要求；（三）合同履行过程的相关信息。9.2保密期限9.2.1双方同意，本合同的保密信息应在合同终止后继续保密，保密期限为：9.3违约责任9.3.1如一方泄露了保密信息，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方同意，对于本合同引起的或与本合同有关的一切争议，应通过友好协商解决。10.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2诉讼管辖10.2.1双方同意，本合同的诉讼管辖地为：第十一条违约责任11.1承包人违约11.1.1如承包人未能按照合同约定完成工程，应按照合同约定承担违约责任。11.1.2如承包人提供的工程质量不符合合同约定，应按照合同约定承担违约责任。11.2发包人违约11.2.1如发包人未能按照合同约定支付工程款项，应按照合同约定承担违约责任。11.2.2如发包人提供的施工场地不符合合同约定，应按照合同约定承担违约责任。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.1.1双方同意，不可抗力事件包括：（一）自然灾害；（二）社会事件；（三）其他不可抗力因素。12.2不可抗力后果12.2.1双方同意，如发生不可抗力事件，导致合同无法履行，双方应立即协商解决。12.2.2双方同意，如不可抗力事件导致工程延期，应按照实际情况调整工期。12.2.3双方同意，如不可抗力事件导致合同终止，应按照合同约定处理合同终止后的相关事项。第十三条合同的解除13.1合同解除的条件（一）双方协商一致解除合同；（二）不可抗力导致合同无法履行；（三）对方严重违约，无法继续履行合同。13.1.2合同解除后，双方应按照合同约定处理合同解除后的相关事项。第十四条合同的效力14.1合同的生效14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.1.2本合同的附件是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。14.2合同的终止14.2.1本合同在合同约定的工程完工并验收合格后终止。14.2.2本合同在合同解除或被法院判决无效后终止。14.3合同的废止（一）双方协商一致废止合同；（二）合同因法院判决被废止。合同终止或废止后，双方应按照合同约定处理合同终止或废止后的相关事项。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和范围1.1第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲乙方之外，涉及到合同执行、监督、协调等环节的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入包括但不限于：（一）中介机构；（二）监理单位；（三）设计单位；（四）材料供应商；（五）设备供应商；（六）其他与工程相关的单位或个人。第二条第三方介入的义务和责任2.1第三方介入的义务2.1.1第三方应按照合同约定和法律法规的要求，履行相关义务，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。2.1.2第三方应协助甲乙方解决合同履行过程中出现的问题，确保合同顺利实施。2.2第三方介入的责任2.2.1第三方应对其在合同履行过程中产生的行为承担法律责任。2.2.2第三方如因违约或过错导致甲乙方损失，应承担相应的违约责任。第三条第三方介入的权益保护3.1甲乙方的权益保护3.1.1甲乙方有权对第三方介入的行为进行监督和检查，确保其符合合同约定和法律法规的要求。3.1.2甲乙方在发现第三方介入存在问题时，有权要求第三方及时整改，确保合同顺利实施。3.2第三方的权益保护3.2.1第三方有权根据合同约定和法律法规的要求，获得相应的权益。3.2.2甲乙方不得无故拖欠第三方款项，不得侵犯第三方的合法权益。第四条第三方介入的责任限额4.1第三方介入的责任限额是指第三方对甲乙方承担的违约责任限额。（一）按照合同约定的金额或比例进行限制；（二）根据第三方介入的性质、风险程度等因素进行限制；（三）双方协商确定的其他限制方式。第五条第三方介入的违约处理5.1第三方如发生违约行为，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。5.2甲乙方如发生违约行为，第三方有权要求甲乙方承担违约责任。5.3违约责任的承担方式包括但不限于：（一）违约金；（二）损害赔偿；（三）合同解除；（四）其他违约责任。第六条第三方介入的争议解决6.1双方如因第三方介入产生争议，应通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条第三方介入的合同变更和解除7.1双方如协商一致变更或解除与第三方相关的合同条款，应签订书面变更协议或解除协议，并经双方盖章生效。7.2第三方如发生变更或解除合同，甲乙方应按照合同约定处理相关事项。第八条第三方介入的保密条款8.1双方同意，与第三方介入相关的保密信息应按照本合同保密条款的规定进行保密。第九条第三方介入的不可抗力9.1双方同意，不可抗力事件如影响第三方介入，应按照本合同不可抗力条款的规定处理。第十条第三方介入的效力10.1本合同及与第三方介入相关的附件是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。10.2本合同在合同约定的工程完工并验收合格后终止，与第三方介入相关的权利义务同时终止。第十一条第三方介入的废止（一）双方协商一致废止合同；（二）合同因法院判决被废止。合同废止后，甲乙方应按照合同约定处理与第三方介入相关的后续事项。第十二条第三方介入的违约责任12.1第三方如发生违约行为，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。12.2甲乙方如发生违约行为，第三方有权要求甲乙方承担违约责任。12.3违约责任的承担方式包括但不限于：（一）违约金；（二）损害赔偿；（三）合同解除；（四）其他违约责任。第十三条第三方介入的争议解决13.1双方如因第三方介入产生争议，应通过友好协商解决。13.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：施工方案和施工组织设计附件三：材料和设备采购清单附件四：工程量清单附件五：合同价格明细表附件六：付款进度计划附件七：施工进度计划附件八：质量保证措施附件九：安全防护措施附件十：知识产权声明附件十一：保密协议附件十二：不可抗力事件应对措施附件十三：争议解决方式说明附件十四：违约行为及责任认定标准附件一：工程设计图纸详细要求和说明：本附件包括工程的详细设计图纸，包括但不限于建筑、结构、电气、给排水、暖通等专业的图纸。图纸应符合国家和行业的相关标准规定，并由设计单位加盖设计专用章。甲乙方应按照图纸进行施工和验收。附件二：施工方案和施工组织设计详细要求和说明：本附件包括施工方案和施工组织设计，包括但不限于施工工艺、施工步骤、施工周期、人员配置等内容。施工方案应符合设计图纸的要求，并经过甲乙双方同意。施工组织设计应明确各施工阶段的管理和协调机制。附件三：材料和设备采购清单详细要求和说明：本附件列出工程所需的所有材料和设备名称、型号、规格、数量等详细信息。材料和设备应符合国家质量标准，并经过甲乙方验收合格。清单应由供应商签字盖章确认。附件四：工程量清单详细要求和说明：本附件列出工程所需的各项工程量，包括但不限于土方工程、结构工程、装饰工程等。工程量清单应准确无误，作为计算工程总价款的基础。附件五：合同价格明细表详细要求和说明：本附件详细列明合同总价款的构成，包括但不限于工程款、材料款、设备款、人工费、管理费、利润等。价格明细表应清晰明确，便于甲乙方查阅和核对。附件六：付款进度计划详细要求和说明：本附件列出合同总价款的支付进度计划，包括但不限于首付款、进度款、验收款、尾款等。付款进度计划应符合合同约定的付款条件，并明确付款时间。附件七：施工进度计划详细要求和说明：本附件列出工程施工的进度计划，包括但不限于各施工阶段的开始时间、结束时间、关键节点等。施工进度计划应符合合同约定的工期要求，并经甲乙方同意。附件八：质量保证措施详细要求和说明：本附件详细说明承包人应采取的质量保证措施，包括但不限于质量管理体系、质量检验、质量控制等。质量保证措施应符合国家和行业的相关标准规定。附件九：安全防护措施详细要求和说明：本附件详细说明承包人应采取的安全防护措施，包括但不限于施工现场安全管理、安全生产责任制、安全培训等。安全防护措施应符合国家和行业的相关标准规定。附件十：知识产权声明详细要求和说明：本附件声明甲乙方对工程设计、施工方法、技术秘密等知识产权的归属。甲乙方应保证不侵犯他人的知识产权，并承担因侵权产生的法律责任。附件十一：保密协议详细要求和说明：本附件为保密协议，详细列明甲乙方应保密的信息范围、保密