版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
合同编号:__________地址:_______联系人:_______联系电话:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______鉴于承包人是具备幕墙工程施工资质的专业承包商,愿意承办公共建筑幕墙工程的施工任务;发包人作为该工程的业主,愿意委托承包人承担该工程的施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律法规的规定,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,经友好协商,达成如下协议:第一条工程概况1.1工程名称:_______1.2工程地点:_______1.3工程规模:_______1.4工程内容:根据设计图纸和施工技术规范,完成公共建筑幕墙工程的施工,包括幕墙的安装、调试、验收等全部工作。第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。2.2合同价格包含:工程材料费、施工费、管理费、利润、税金、质保金等一切与工程有关的费用。2.3合同价格采取固定价格方式,不因原材料价格、人工费用等变化而调整。第三条合同工期3.1合同约定的工期为_______日,自双方签订合同之日起计算。3.2承包人应按合同约定的工期完成施工,如有特殊情况需延长工期的,应提前向发包人提出申请,发包人同意后方可延长。第四条工程质量4.1承包人应按照设计图纸、施工技术规范和标准进行施工,确保工程质量。4.2工程质量应达到_______标准,并符合相关法律法规的要求。4.3工程验收合格后,承包人应按约定提供质保服务,质保期为_______年。第五条付款方式(1)合同签订后_______天内,发包人支付合同总价的_______%作为预付款;(2)工程进度达到_______%时,发包人支付合同总价的_______%作为进度款;(3)工程验收合格后,发包人支付合同总价的_______%作为尾款。5.2付款均通过银行转账方式进行,具体账号及金额以双方确认的《工程进度款支付申请表》为准。第六条违约责任6.1承包人未按照合同约定的工期完成施工的,应按照逾期天数向发包人支付违约金,违约金计算方式为:合同总价×逾期天数×_______%。6.2发包人未按照约定时间支付预付款、进度款或尾款的,应按照逾期天数向承包人支付违约金,违约金计算方式为:应付款项×逾期天数×_______%。6.3双方违反合同约定的其他条款的,应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且质保期结束后失效。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________日期:_______年_______月_______日日期:_______年_______月_______日注意事项:1.合同签订前,双方应认真阅读合同全文,确保了解合同条款和各自的权利、义务。2.合同中涉及的工程规模、内容、价格、工期等关键条款,双方应充分沟通,达成一致。3.合同签订后,双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务,确保工程顺利进行。4.合同价款支付应严格按照约定的付款方式和时间进行,如有变更,应书面确认。5.工程质量应符合国家相关法律法规和标准要求,双方应共同参与验收。6.如有违约行为,应承担相应的违约责任。7.双方应遵守合同保密条款,不得泄露合同内容和双方商业秘密。解决办法:1.双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决。2.如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.在诉讼过程中,双方应积极配合法院审理,按照法律规定提供证据。4.法院判决生效后,双方应按照判决结果履行各自的权利和义务。关键词语的法律名词解释:1.合同:双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.甲方:指承担幕墙工程施工任务的承包商。3.乙方:指委托承包商进行幕墙工程施工的业主。4.工期:双方约定的完成工程施工的时间。5.质量:工程施工满足设计要求、法律法规和标准的程度。6.违约金:违反合同约定的一方按照约定向守约方支付的金钱。7.质保金:为确保工程质量,双方约定在工程验收合格后保留的一部分款项。8.争议解决:通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同履行过程中产生的争议。特殊应用场合:1.工程变更:如果发包人在工程进行过程中提出变更要求,例如修改设计或增加功能,承包人应根据实际情况评估变更对工程进度和成本的影响,并与发包人协商确定变更后的工程价款和工期。补充条款:双方同意,如发包人提出工程变更,需以书面形式通知承包人。承包人应在收到变更通知后的_______小时内提出变更后的工程价款和工期评估报告,并与发包人协商确定。如变更导致合同总价上涨,发包人应支付相应的增加款项。2.不可抗力:如果工程因不可抗力因素(如自然灾害、社会事件等)导致无法按期完成,承包人应立即通知发包人,并提供相关证明材料。双方应根据情况协商确定工期延期和费用调整的事宜。补充条款:不可抗力事件指无法预见、无法避免且无法克服的客观事件。在不可抗力事件发生后,承包人应尽力减少损失,并及时通知发包人。双方应共同评估不可抗力事件对工程的影响,并协商确定延期竣工和费用调整的事宜。3.工程质量争议:如果工程验收时,发包人对工程质量有异议,双方应共同进行质量检查,并按照合同约定确定责任方。补充条款:工程验收不合格的,承包人应负责修复或拆除不合格部分,并承担相应费用。如验收合格,发包人应支付尾款
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 农村合作社合同范本
- 2024年度仓储物流吊车作业租赁合同2篇
- 设备买卖交易合同模板
- 私人车辆买卖合同
- 粉末定做合同范本
- 二零二四年二手航空器材设备买卖合同3篇
- 资金拨付合同范本3篇
- 门禁系统维护与技术支持服务合同
- 沥青道路施工项目质量评估与监控合同
- 主力摄影合同范本
- 北京市朝阳区2024-2025学年九年级上学期期末模拟考试化学试卷(含解析)
- 金融时间序列
- 网络安全防护策略与指南
- 影院防恐防暴应急预案
- 农产品溯源体系构建
- 风电场消防管理标准
- 2024陕西省西安国际港务区定向招聘历年高频难、易错点500题模拟试题附带答案详解
- 医院医用耗材管理委员会工作制度
- 2024秋期国家开放大学《财务报表分析》一平台在线形考(作业一至五)试题及答案
- 2024年秋新冀教版英语三年级上册 unit 5 lesson 2 教学课件
- 起重机械使用单位安全总监题库
评论
0/150
提交评论