工程合同造价纠纷

合同编号：__________工程合同造价纠纷解决协议鉴于甲方与乙方之间存在工程合同，因造价问题发生纠纷，为维护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公正的原则，就解决工程合同造价纠纷达成如下协议：一、纠纷概述1.2双方在合同履行过程中，就工程造价问题产生了纠纷。甲乙双方在合同价款、工程变更、现场签证等方面存在争议，双方未能达成一致意见。1.3为保障双方合法权益，经双方协商，决定签订本造价纠纷解决协议，并共同遵守。二、纠纷解决2.1双方同意采取如下方式解决工程合同造价纠纷：（1）双方共同委托具有资质的造价咨询机构对合同价款、工程变更、现场签证等事项进行审计；（2）以审计结果作为解决纠纷的依据，双方按照审计结果承担相应的合同责任；（3）审计费用由双方协商承担。2.2双方应积极配合造价咨询机构的审计工作，提供相关资料、文件和证明材料，确保审计工作的顺利进行。2.3审计结果出来后，双方应按照约定履行合同责任，如有争议，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。三、合同的继续履行3.1双方同意在解决造价纠纷的过程中，继续履行合同约定的各项义务，确保工程项目的顺利进行。3.2双方应严格按照合同约定和国家相关法律法规的规定，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。四、保密条款4.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议外，双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。4.2双方同意，本保密条款自本协议签订之日起生效，至本协议履行完毕之日终止。五、其他约定5.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。5.2本协议经甲乙双方签字（或盖章）后生效，与原始文本具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日注意事项：1.合同编号：确保填写正确的合同编号，以方便日后查询和管理。2.甲方和乙方信息：准确填写甲方和乙方的名称、地址和联系方式，确保双方之间的沟通畅通。3.纠纷概述：简要描述工程合同造价纠纷的背景和具体情况，以便于后续解决。4.纠纷解决：明确双方同意的纠纷解决方式，包括审计、仲裁或诉讼等。5.合同的继续履行：强调在解决造价纠纷的过程中，双方应继续履行合同约定的各项义务。6.保密条款：确保双方对协议内容和签订过程予以保密，防止信息泄露。7.其他约定：包括但不限于协议的生效、终止条件等。解决办法：1.委托造价咨询机构：双方共同委托具有资质的造价咨询机构对合同价款、工程变更、现场签证等事项进行审计。2.依据审计结果：以审计结果作为解决纠纷的依据，双方按照审计结果承担相应的合同责任。3.法律途径：如双方在解决过程中产生争议，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.工程合同：指甲方与乙方之间签订的关于工程项目建设的合同。2.造价纠纷：指在工程合同履行过程中，双方就合同价款、工程变更、现场签证等问题产生的争议。3.造价咨询机构：具有相关资质，专门提供工程造价咨询服务的企业或机构。4.审计：对工程项目的合同价款、工程变更、现场签证等进行审核、计算和评估的过程。5.仲裁：一种法律途径，由仲裁机构对双方发生的合同争议进行审理并作出具有法律效力的裁决。6.诉讼：指当事人依法向人民法院提起的解决纠纷的程序。特殊应用场合：1.工程项目的规模较大，合同金额较高，双方对造价控制有严格要求。2.工程项目周期较长，过程中可能出现较多工程变更和现场签证。3.甲方对工程质量有特殊要求，需乙方保证并体现在合同中。4.乙方为分包商，需向甲方提交总包单位的担保或保证。5.工程项目涉及新技术或特殊材料，可能导致造价波动。6.双方合作关系良好，希望在未来类似项目上继续合作。补充条款：1.双方同意，在项目执行过程中，如出现工程变更或现场签证，应及时沟通并协商确定变更价款。2.乙方应严格按照合同约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量符合甲方要求。3.乙方承诺在合同约定的工期内完成工程，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应违约责任。4.乙方应向甲方提交总包单位的担保或保证，以确保乙方履行合同义务。5.双方同意，如工程项目涉及新技术或特殊材料，可能导致造价波动，双方应就此进行充分沟通，并按照实际情况调整合同价款。6.鉴于双方合作关系良好，甲方承诺在解决本次造价纠纷后，优先考虑乙方参与未来类似项目的投标。附件列表：1.工程合同原件及附