2024房屋装修全包合同常用版

合同编号：__________合同各方：甲方（委托人）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________乙方（承包人）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________一、装修工程内容1.1乙方按照甲方的要求，对装修房屋进行全包式装修，包括设计、材料采购、施工、验收等环节。1.2装修工程包括但不限于：墙面翻新、地面铺设、天花板改造、水电改造、厨卫改造、家具采购及安装、灯具安装等。二、工期及进度2.1合同约定的装修工程工期为______天，自合同签订之日起计算。2.2乙方应按照约定的工期进度完成装修工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。三、装修费用及支付方式3.1装修费用总计为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元，其中包括设计费、材料费、施工费、管理费等。3.2甲方应在合同签订后七个工作日内，向乙方支付装修费用的50%作为预付款。3.3剩余的50%装修费用，甲方应在装修工程验收合格后七个工作日内支付。四、材料及质量标准4.1乙方应按照甲方的要求，采购符合国家标准的装修材料，并保证材料的质量。4.2乙方应按照约定的质量标准完成装修工程，如工程质量不符合约定，乙方应承担修复及赔偿责任。五、验收及保修5.1装修工程完成后，甲方有权进行验收。验收合格的，双方签署验收报告。5.2验收合格后，乙方应按照约定的保修期限承担装修工程的保修责任。六、违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总金额的10%。6.2乙方如违反国家法律法规，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的法律责任。七、争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至装修工程验收合格之日止。甲方（委托人）：________________乙方（承包人）：________________签订日期：__________________注意事项及解决办法：1.合同双方应确保提供的信息真实有效，如地址、联系人、联系电话等。解决办法：签订合同前，双方进行信息核实，如有虚假信息，应及时更正。2.合同约定的工期应符合实际施工需求，避免过于紧张或拖延。解决办法：双方充分沟通，根据工程量和施工进度合理约定工期。3.装修费用应明确列出各项费用的详细金额，避免后期增项。解决办法：合同中详细列明各项费用，包括设计费、材料费、施工费等，并明确后期增项的处理方式。4.材料采购应符合国家标准和甲方要求，确保工程质量。解决办法：乙方应提供材料合格证明，甲方有权对材料进行验收。5.验收过程中，如发现工程质量问题，应及时整改。解决办法：双方共同参与验收，对发现的问题提出整改要求，并由乙方负责整改。6.双方应遵守合同约定，如发生违约行为，按约定承担违约责任。解决办法：履行合同过程中，双方加强沟通，确保各自权益。7.如发生合同争议，应协商解决，协商不成的，可依法向法院提起诉讼。解决办法：签订合明确争议解决方式，必要时寻求专业法律人士帮助。法律名词及名词解释：1.甲方（委托人）：指承担装修工程费用，并有权要求乙方按约定完成装修工程的当事人。2.乙方（承包人）：指承担装修工程的设计、施工、材料采购等义务，并有权收取装修工程费用的当事人。3.全包式装修：指乙方承担装修工程的设计、材料采购、施工、验收等环节，甲方只需支付约定费用的一种装修方式。4.工期：指合同约定的完成装修工程的时间期限。5.装修费用：指完成装修工程所需的设计费、材料费、施工费、管理费等各项费用之和。6.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金，一般为合同总金额的一定比例。7.验收合格：指装修工程按照约定标准完成，经甲方验收符合要求，并无质量问题。8.保修：指乙方在约定的保修期限内，对装修工程出现的质量问题负责修复及赔偿。9.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。应用场合：1.个人或企业用户委托装修公司进行房屋装修。2.房地产开发商与装修承包商之间的装修工程合同。3.租赁房屋的承租人与房东或中介机构之间的装修合同。4.各类商业空间、办公场所的装修工程。补充条款：1.装修工程的设计方案应在合同签订后七个工作日内提供，甲方有权提出修改意见。2.乙方应按照甲方的要求，对装修工程进行保密，不得泄露甲方个人信息及商业秘密。3.未经甲方同意，乙方不得将合同转包给第三方。4.装修工程如涉及邻里权益，乙方应负责与邻里沟通协调，并承担相应费用。5.因不可抗力因素导致工期延误，双方可协商调整工期，并相应调整装修费用。6.甲乙双方应遵守国家相关法律法规，如有