2024施工合同标准范本

合同编号：__________合同各方：甲方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________乙方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________鉴于甲方为工程项目的业主，乙方为具有相应资质的施工单位，双方经协商一致，就乙方向甲方提供施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程内容：________________1.4工程规模：________________1.5工程预算：________________二、合同价格及支付方式2.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方支付方式如下：（1）合同签订后五个工作日内，支付乙方工程预算的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，支付乙方工程预算的30%作为进度款；（3）工程验收合格后，支付乙方工程预算的20%作为尾款。三、施工期限3.1乙方应按照双方约定的工期完成施工，工期自开工之日起计算。3.2乙方如因不可抗力等原因导致施工进度延误，应提前五个工作日通知甲方，并采取措施加快施工进度。四、工程质量4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。4.2工程验收不合格的，乙方应负责无偿修复，直至验收合格。五、违约责任5.1乙方如未按照约定完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的1%。5.2甲方如未按照约定支付进度款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款额的5%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。7.2双方应保守合同中的商业秘密，未经对方同意，不得向第三方披露。7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________代表（签名）：_______________代表（签名）：_______________签订日期：________________注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守国家相关法律法规，确保合同的合法性。解决办法：双方应在合同中明确约定遵守国家法律法规，并在合同履行过程中主动了解和遵守相关法律法规的最新规定。2.合同中的各项条款应明确、具体，避免使用模糊不清的表述。解决办法：双方在签订合同前应充分沟通，确保合同条款的准确性和清晰性，必要时可聘请专业律师进行合同审核。3.合同的变更和解除应符合法律规定和合同约定，经双方协商一致。解决办法：双方应在合同中明确约定合同变更和解除的条件和程序，并在实际操作中遵守相关规定。4.保护合同双方的合法权益，尊重商业秘密，禁止泄露和侵犯对方权益。解决办法：双方应在合同中明确约定保护商业秘密的条款，并采取相应的保密措施，如签订保密协议等。5.合同履行过程中出现争议，应通过友好协商解决，协商不成的可依法解决。解决办法：双方应在合同中明确约定争议解决的方式和程序，如协商、调解、仲裁或诉讼等。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的委托方或发包方，具有委托人或发包人的权益和义务。解释：甲方通常为工程项目的业主或需求方，负责委托乙方进行相关工作。2.乙方：指合同中的受托方或承包方，具有受托人或承包人的权益和义务。解释：乙方通常为具有相应资质的施工单位或服务提供方，负责按照甲方要求完成相关工作。3.合同履行：指合同双方按照合同约定完成各自的权利和义务的过程。解释：合同履行包括合同的执行、监督、协调和保障等环节，确保合同目标的实现。4.违约金：指合同一方未履行或未完全履行合同义务时，按照合同约定向对方支付的违约赔偿。解释：违约金是一种违约责任的形式，用于补偿因违约行为导致的损失。5.不可抗力：指合同履行过程中出现的无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。解释：不可抗力事件包括但不限于自然灾害、社会事件、政策变化等，可能导致合同无法履行或履行困难。6.工程验收：指工程项目完成后，由甲方对工程质量、安全、进度等方面进行的检查和评定。解释：工程验收旨在确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求，具备投入使用条件。应用场合：1.建筑施工项目2.装修装饰工程3.土木工程建设项目4.设备安装工程5.园林绿化工程6.建筑工程分包项目7.任何需要乙方提供施工服务的情况补充条款：1.环境保护条款：双方应遵守国家和地方的环保法规，确保施工过程中的环境保护。2.安全生产条款：乙方应严格按照国家安全生产法规进行施工，确保施工安全。3.知识产权保护条款：双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标等权益。4.保密条款：双方应对合同内容和双方的商业秘密保密，违反保密义务的应承担违约责任。5.争议解决方式：双方可约定仲裁或诉讼等争议解决方式，并明确适用法律。6.不可抗力条款：双方应明确不可抗力的定义和处理方式，包括通知义务和责任免除等。7.工期延长条款：因不可抗力或其他特殊情况导致工