城市供热财政所施工合同_第1页
城市供热财政所施工合同_第2页
城市供热财政所施工合同_第3页
城市供热财政所施工合同_第4页
城市供热财政所施工合同_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

城市供热财政所施工合同合同编号:__________合同双方:甲方:名称:____________________地址:____________________法定代表人:________________联系电话:________________乙方:名称:____________________地址:____________________法定代表人:________________联系电话:________________鉴于甲方为城市供热财政所,需进行供热设施的施工工程,乙方具有相关施工资质和经验,自愿承担该项工程的施工;双方本着平等自愿、诚实守信的原则,经协商一致,就供热设施施工工程达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:____________________1.2工程地点:____________________1.3工程内容:____________________1.4工程规模:____________________1.5工程预算:____________________二、施工期限2.1本工程自合同签订之日起至____年__月__日__时__分止。2.2乙方如因特殊情况不能按期完工,应提前__天向甲方提出延期申请,经甲方批准后,方可延期。三、工程质量3.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求进行施工。3.2乙方应保证工程质量,确保工程安全、可靠、环保。3.3工程验收合格后,乙方应承担一定的保修期限,具体保修期限及保修内容按照相关法律法规和行业标准执行。四、工程费用4.1工程造价为人民币(大写):________元整(小写):________元。4.2乙方报价包括但不限于:人工费、材料费、设备费、运输费、施工工具及设备租赁费、临时设施费、保险费、税金等。4.3甲方应按照双方约定的付款方式及时支付工程进度款和尾款。五、合同的履行5.1甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工资料等,确保乙方正常施工。5.2乙方应按照合同约定进行施工,确保工程质量、安全、进度等满足甲方要求。5.3双方应共同参与工程验收,工程验收合格后,甲方应按照约定支付尾款。六、违约责任6.1任何一方违反合同的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失。6.2乙方如未能按期完工,应按照逾期天数向甲方支付逾期违约金,具体金额双方另行约定。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且尾款支付完毕之日终止。甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________甲方代表(签字):______________乙方代表(签字):______________签订日期:____年__月__日一、附件列表:1.工程设计文件2.施工图纸3.施工方案4.工程预算书5.工程进度计划6.材料合格证明7.设备技术说明书8.施工人员名单9.保险单据10.税务凭证二、违约行为及认定:1.甲方未按约定时间支付工程进度款2.甲方未提供合格的施工场地和施工条件3.乙方未按约定时间完成工程4.乙方工程质量不符合约定标准5.乙方使用不合格材料或设备6.乙方未按约定进行工程保修7.双方未按约定解决争议三、法律名词及解释:1.甲方:指城市供热财政所,为合同的一方。2.乙方:指具有相关施工资质和经验的企业或个人,为合同的另一方。3.工程验收:指工程完成后,由甲方、乙方及有关方面共同进行的质量、安全、进度等方面的检查、评定。4.保修期限:指工程验收合格后,乙方对工程提供的保修期限。5.违约金:指一方违反合同约定,应向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.甲方未按约定时间支付工程进度款:乙方应与甲方沟通,要求按时支付;必要时可依法申请仲裁或诉讼。2.甲方未提供合格的施工场地和施工条件:乙方应暂停施工,与甲方沟通;必要时可依法申请仲裁或诉讼。3.乙方未按约定时间完成工程:乙方应承担逾期违约金,并尽快完成工程;若严重逾期,甲方有权解除合同。4.乙方工程质量不符合约定标准:甲方应要求乙方及时整改,必要时可依法申请仲裁或诉讼。5.乙方使用不合格材料或设备:甲方应要求乙方立即更换,必要时可依法申请仲裁或诉讼。6.乙方未按约定进行工程保修:甲方应要求乙方履行保修义务,必要时可依法申请仲裁或诉讼。7.双方未按约定解决争议:双方应协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.城市供热财政所进行供热设施施工工程2.乙方具有相关施工资质和经验3.双方自愿签订合同

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论