热力管网新施工合同范本

热力管网新施工合同范本合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）一、工程概况1.1工程名称：（名称）1.2工程地点：（地点）1.3工程内容：（内容）1.4工程规模：（规模）1.5工程总投资：（投资）二、合同范围与工程量2.1乙方负责热力管网的新施工，包括但不限于：管网铺设、阀门安装、补偿器安装、检测与调试等。2.2乙方应按照甲方的要求，完成施工图设计、施工组织设计、安全防护措施设计等。2.3乙方应按照合同约定的工程量进行施工，如实际工程量与合同约定有出入，双方应友好协商调整。三、合同价格与支付3.1双方约定合同价格为人民币（大写）：________元整（小写）：￥_________元。3.2甲方支付乙方工程进度款的比例为：________%。3.3甲方支付乙方工程质量保证金的比例为：________%。3.4支付方式：________。四、工期4.1双方约定本工程工期为：（工期）天。4.2乙方应按照合同约定的工期完成工程，如乙方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。五、质量标准5.1乙方应按照国家标准、行业标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。5.2工程验收合格的标准为：________。5.3乙方对施工过程中出现的问题应及时整改，确保工程质量。六、安全与环保6.1乙方应按照国家法律法规、甲方要求进行施工，确保施工过程中的安全。6.2乙方应做好施工现场的环保工作，遵守环保法规，确保施工过程中的环保。七、违约责任7.1乙方如未按照合同约定的工程质量、工期完成工程，应承担相应的违约责任。7.2甲方如未按照约定时间支付工程款，应承担相应的违约责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他9.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部款项之日终止。甲方：（盖章）乙方：（盖章）代表：（签名）代表：（签名）签订日期：（日期）一、附件列表：1.施工图纸2.施工组织设计3.安全防护措施设计4.工程量清单5.工程验收标准6.环保法规文件7.施工许可证8.工程款项支付凭证9.工程质量保证金支付凭证10.合同变更协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的工程质量完成工程，视为违约。2.乙方未按照合同约定的工期完成工程，视为违约。3.甲方未按照约定时间支付工程款，视为违约。4.甲方未按照约定时间支付工程质量保证金，视为违约。5.乙方未按照国家法律法规、甲方要求进行施工，造成安全事故，视为违约。6.乙方未遵守环保法规，造成环境污染，视为违约。三、法律名词及解释：1.热力供应企业：指提供热力能源的企业，负责热力管网的建设和运营。2.热力管网新施工单位：指承担热力管网新建、扩建和改建工程的施工单位。3.工程验收：指工程完成后，由甲方组织专业人员对工程质量、工期等方面进行检验、评定，并作出验收结论的过程。4.工期：指合同约定的乙方完成工程的时间。5.违约责任：指一方未履行合同义务或履行不符合约定的义务，应当承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度款支付问题：如甲方延迟支付工程进度款，乙方可以与甲方沟通协商，要求按时支付；如协商不成，乙方可以依法向法院提起诉讼。2.工程质量问题：如乙方施工质量不符合约定，甲方可以要求乙方整改，必要时可以依法解除合同，并追究乙方的违约责任。3.工期延误问题：如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任；如甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的违约责任。4.安全事故问题：如乙方施工过程中发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规进行处理。5.环保问题：如乙方施工过程中造成环境污染，乙方应立即采取措施进行整改，并承担相应的法律责任。五、所有应用场景：1.适用于热力供应企业将热力管网新施工任务委托给施工单位的情况。2.适用于施工单位承担热力管网新