体育场馆预应力施工协议

体育场馆预应力施工协议合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于甲方为体育场馆的业主，乙方为具备预应力施工资质的专业公司，双方为平等主体，自愿签订本协议，共同完成体育场馆预应力施工工程。第一条工程概况1.1工程名称：____________________体育场馆预应力施工工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于预应力筋的加工、运输、安装、张拉、锚固及相关的质量检测等。第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方在签订合同时应向甲方支付合同总价的一定比例作为履约保证金，具体比例为：____%。履约保证金在乙方按合同约定完成工程且甲方验收合格后无息退还。第三条合同工期3.1乙方的施工期限自合同签订之日起算，至工程验收合格之日止。总工期为____天。3.2乙方应按合同约定的时间节点完成工程的相应部分，如有延期，应承担相应的违约责任。第四条乙方义务4.1乙方应按照合同约定的内容、质量标准、施工工艺和时间节点完成施工。4.2乙方应保证施工过程中的人员安全，并承担由此产生的一切费用。4.3乙方应严格按照国家及地方的相关法律法规和标准进行施工，确保工程质量。4.4乙方应配合甲方完成工程验收工作，并按合同约定承担质保期内的维修责任。第五条甲方义务5.1甲方应按照合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款。5.2甲方应提供施工所需的水、电、照明、交通等基础设施，并保证施工期间的畅通。5.3甲方应协调解决乙方在施工过程中遇到的问题，包括但不限于土地、规划、环保等方面。5.4甲方应对乙方施工过程中的各项工作进行监督，并对乙方的工作成果进行验收。第六条违约责任6.1乙方未按照合同约定的时间、质量、工艺完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价的一定比例，具体比例为：____%。6.2甲方未按照合同约定的时间和方式支付价款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的一定比例，具体比例为：____%。6.3因甲方原因导致工程停工、缓工的，乙方有权要求甲方支付相应的窝工费。6.4乙方在质保期内未履行维修责任的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为维修费用的一定比例，具体比例为：____%。第七条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方支付完毕履约保证金后终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.体育场馆预应力施工设计图纸2.施工方案和施工计划3.乙方资质证明文件4.履约保证金支付凭证5.工程验收标准和方法6.安全生产管理协议7.环保和质量管理协议8.工程变更协议9.工程保修条款二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定时间完成工程，认定为违约。2.乙方未按合同约定质量标准完成工程，认定为违约。3.乙方未按合同约定工艺完成工程，认定为违约。4.甲方未按合同约定时间和方式支付价款，认定为违约。5.甲方未提供施工所需基础设施，认定为违约。6.甲方未协调解决乙方施工中遇到的问题，认定为违约。7.乙方在质保期内未履行维修责任，认定为违约。三、法律名词及解释：1.预应力施工：指在混凝土结构中预先施加应力，以提高结构的承载能力和使用性能的技术。2.履约保证金：为确保乙方履行合同义务，甲方要求乙方支付的一定比例的合同价款。3.违约金：违约方应支付给对方的一种经济赔偿，用于弥补因违约造成的损失。4.窝工费：因甲方原因导致工程停工、缓工，乙方要求甲方支付的费用。5.质保期：乙方对完成的工程承担质量保证的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工图纸和技术要求不明确：及时与设计方沟通，明确图纸和技术要求，避免施工中的误解和争议。2.施工进度延误：制定合理的施工计划，确保各阶段工程按时完成。如有延误，及时沟通，调整计划。3.施工质量问题：严格按照验收标准和方法进行自检、互检和交接检，确保工程质量。如有质量问题，及时整改，并追究责任。4.安全生产事故：加强安全生产管理，定期进行安全教育培训和检查，避免安全事故的发生。如发生安全事故，及时处理，并报告相关部门。5.合同价款支付争议：严格按照合同约定的支付方式和时间节点进行支付，如有争议，及时协商解决。五、所有应用场景：1.