2024年度大型购物中心消防泵房施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度大型购物中心消防泵房施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方：购物中心的所有权人或经营管理方1.2乙方：承担消防泵房施工的具有相应资质的施工单位1.3丙方：可能涉及的消防泵房设备供应商第二条工程内容与范围2.1工程内容：消防泵房的施工，包括土建、水电安装、设备安装、调试及验收等2.2工程范围：购物中心内指定的消防泵房施工区域第三条合同价格与支付3.1合同总价：双方协商确定的工程总价3.2支付方式：分阶段支付，具体支付条款在合同附件中详细约定第四条施工期限4.1施工开始日期：双方协商确定的工程启动日期4.2施工结束日期：按照工程计划，完成所有施工内容并验收合格的日期第五条施工质量标准5.1工程质量应符合国家及地方相关法律法规、规范标准5.2设备安装应牢固可靠，系统运行稳定，满足消防要求第六条施工安全要求6.1乙方应制定详细的施工安全计划，并严格执行6.2乙方应负责施工现场的安全防护，确保施工期间人员安全第七条变更与调整7.1合同执行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款变化的，双方协商调整7.2变更内容需以书面形式确认，并作为合同附件第八条违约责任8.1甲方未按约定支付合同价款，应承担违约责任8.2乙方未按约定完成施工，或施工质量不符合要求的，应承担违约责任第九条争议解决9.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第十条合同的生效、修改与终止10.1本合同自双方签字盖章之日起生效10.2合同的修改、补充必须以书面形式进行，经双方确认后生效10.3合同终止的条件和方式按照双方约定或相关法律法规执行第十一条合同附件11.1施工图纸及技术说明书11.2施工组织设计及施工计划11.3工程量清单及报价单11.4付款计划及验收标准第十二条合同的签订、修改与解除12.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份12.2合同的修改、解除必须经双方协商一致，并以书面形式确认第十三条法律适用与争议解决13.1本合同适用中华人民共和国法律13.2双方同意选择合同签订地人民法院为解决争议的管辖法院第十四条其他条款14.1双方认为需要在合同中约定的其他事项，包括但不限于保密条款、知识产权保护等第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义第二条工程内容与范围2.1工程内容：消防泵房的施工，包括土建、水电安装、设备安装、调试及验收等。乙方应按照甲方提供的施工图纸及技术说明书进行施工，保证消防泵房的施工质量。2.2工程范围：购物中心内指定的消防泵房施工区域。乙方应严格按照甲方的要求进行施工，确保施工区域的安全和秩序。第三条合同价格与支付3.1合同总价：双方协商确定的工程总价。乙方应按照甲方提供的工程量清单及报价单进行报价，双方在平等、自愿的基础上协商确定合同总价。3.2支付方式：分阶段支付，具体支付条款在合同附件中详细约定。甲方应按照乙方的施工进度和质量，按照约定的支付比例和时间向乙方支付合同价款。第四条施工期限4.1施工开始日期：双方协商确定的工程启动日期。乙方应按照甲方的要求，提前做好施工前的准备工作，确保按期开工。4.2施工结束日期：按照工程计划，完成所有施工内容并验收合格的日期。乙方应确保工程按期完成，不得无故延期。第五条施工质量标准5.1工程质量应符合国家及地方相关法律法规、规范标准。乙方应严格按照相关法律法规和规范标准进行施工，保证消防泵房的质量符合规定。5.2设备安装应牢固可靠，系统运行稳定，满足消防要求。乙方应确保所安装的设备质量合格，运行稳定，以满足消防要求。第六条施工安全要求6.1乙方应制定详细的施工安全计划，并严格执行。乙方应确保施工过程中的安全，防止事故的发生，确保人员安全。6.2乙方应负责施工现场的安全防护，确保施工期间人员安全。乙方应在施工现场设置必要的安全警示标志，并采取相应的安全防护措施。第八条违约责任8.1甲方未按约定支付合同价款，应承担违约责任。甲方延迟支付的，应按同期银行贷款利率支付乙方延迟付款的利息。8.2乙方未按约定完成施工，或施工质量不符合要求的，应承担违约责任。乙方延迟完成的，应按约定的违约金比例向甲方支付违约金。第九条争议解决9.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。双方应保持冷静，以平等、公平、公正的态度处理争议。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。双方同意选择合同签订地人民法院为解决争议的管辖法院。第十条合同的生效、修改与终止10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。双方应按照合同的约定履行各自的义务。10.2合同的修改、补充必须以书面形式进行，经双方确认后生效。任何一方不得擅自修改或补充合同内容。10.3合同终止的条件和方式按照双方约定或相关法律法规执行。合同终止后，乙方应按照甲方的要求完成工程收尾工作。第十一条合同附件11.1施工图纸及技术说明书。乙方应按照甲方提供的施工图纸及技术说明书进行施工，保证消防泵房的施工质量。11.2施工组织设计及施工计划。乙方应提供详细的施工组织设计及施工计划，确保工程按期完成。11.3工程量清单及报价单。乙方应按照甲方提供的工程量清单及报价单进行报价，双方在平等、自愿的基础上协商确定合同总价。11.4付款计划及验收标准。双方应按照约定的付款计划进行支付，工程验收应按照约定的验收标准进行。第十二条合同的签订、修改与解除12.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方应妥善保管合同副本，以备不时之需。12.2合同的修改、解除必须经双方协商一致，并以书面形式确认。任何一方不得擅自修改或解除合同。第十三条法律适用与争议解决13.1本合同适用中华人民共和国法律。双方应遵守国家的法律法规，履行合同义务。13.2双方同意选择合同签订地人民法院为解决争议的管辖法院。双方应遵守这一约定，如有争议，应提交该法院审理。第十四条其他条款14.1双方认为需要在合同中约定的其他事项，包括但不限于保密条款、知识产权保护等。双方应本着公平、公正的原则，共同商定其他条款。14.2本合同未尽事宜，双方应本着诚实信用、公平交易的原则，友好协商解决。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与范围1.1第三方：指在本合同执行过程中，除甲方和乙方之外，可能涉及的其他各方，包括但不限于中介方、设备供应商、监理机构等。1.2第三方介入：指第三方在合同执行过程中，根据合同约定或经甲乙双方同意，参与合同的履行、监督或协调等环节。第二条第三方介入的条件和方式2.1第三方介入的条件：第三方介入需符合合同约定或甲乙双方的同意，且在合同执行过程中确实需要第三方的专业服务或参与。2.2第三方介入的方式：第三方介入可以通过合同约定的方式进行，也可以通过甲乙双方的书面同意进行。第三条第三方的主要责任与义务3.1第三方应按照合同约定或甲乙双方的同意，提供专业服务或参与合同的履行，并确保其提供的服务或参与的履行符合相关法律法规和规范标准。3.2第三方应对其提供的服务或参与的履行承担责任，确保工程质量、安全等方面符合合同要求。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方：第三方应服从甲方的管理和监督，按照甲方的要求进行合同的履行，确保工程质量、安全等方面的合规性。4.2第三方与乙方：第三方应与乙方进行专业的合作，按照乙方的要求进行合同的履行，确保工程进度、质量等方面的合规性。第五条第三方责任限额5.1第三方应对其提供的服务或参与的履行承担责任，但其责任限额应根据合同约定或甲乙双方的同意进行明确。5.2第三方责任限额的确定：第三方责任限额可以根据第三方提供的服务类型、工程规模、合同金额等因素进行确定。第六条第三方与甲乙方的沟通与协调6.2第三方应及时向甲方、乙方报告工程进展、质量等情况，确保甲方、乙方对工程的掌握和监督。第七条第三方违约处理7.1第三方未按合同约定或甲乙双方同意的要求提供服务或参与履行的，应承担违约责任。7.2第三方违约处理：甲方、乙方有权根据合同约定或双方同意的方式，要求第三方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第八条第三方与合同的变更、解除8.1第三方与甲方、乙方协商一致，可以变更或解除合同。8.2第三方与合同的变更、解除：变更或解除合同应遵循平等、自愿的原则，经甲方、乙方、第三方共同签署书面协议。第九条第三方与合同的争议解决9.1第三方与甲方、乙方在合同履行过程中发生争议的，应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条第三方与合同的适用法律与争议解决10.1第三方与甲方、乙方之间的法律关系适用中华人民共和国法律。10.2第三方与甲方、乙方之间的争议解决方式，按照本合同约定的争议解决方式进行。第十一条第三方与合同的签订、修改与解除11.1第三方与甲方、乙方签订合同时，应遵循平等、自愿的原则。11.2第三方与甲方、乙方签订合同时，应明确约定合同的修改、解除条件及方式。第十二条第三方与合同的附件12.1第三方与甲方、乙方签订合同时，可附带相关附件，明确双方的权利义务。12.2附件应包括第三方提供的服务内容、责任限额、支付方式等相关事项。第十三条第三方与合同的履行监督13.1甲方、乙方应对第三方履行合同的情况进行监督。13.2第三方应接受甲方、乙方的监督，按照合同约定履行合同义务。第十四条第三方与合同的其他条款14.1双方认为需要在合同中约定的其他事项，包括但不限于保密条款、知识产权保护等。14.2本合同未尽事宜，双方应本着公平、公正的原则，共同商定其他条款。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：施工图纸及技术说明书详细要求：施工图纸应详细表达消防泵房的布局、结构、尺寸等信息，技术说明书应详细阐述施工工艺、材料要求、验收标准等。附件2：施工组织设计及施工计划详细要求：施工组织设计应明确施工方案、施工队伍、施工进度安排等，施工计划应明确各阶段的开始和结束时间。附件3：工程量清单及报价单详细要求：工程量清单应详细列明所有施工项目的数量和单位工程造价，报价单应包含总价及各项费用明细。附件4：付款计划及验收标准详细要求：付款计划应明确各阶段付款的时间和比例，验收标准应详细列明工程验收的具体要求。附件5：第三方提供的服务内容、责任限额、支付方式等详细要求：第三方提供的服务内容应明确服务的范围和义务，责任限额应明确第三方的责任范围和赔偿上限，支付方式应明确支付时间和支付对象。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定支付合同价款2.甲方延迟支付合同价款3.乙方未按约定完成施工4.乙方延迟完成施工5.乙方施工质量不符合要求6.第三方未按约定提供服务或参与履行7.第三方提供的服务或参与的履行不符合相关法律法规和规范标准责任认定标准：1.甲方未按约定支付合同价款，应承担违约责任，支付延迟付款的利息。2.乙方未按约定完成施工，或施工质量不符合要求的，应承担违约责任，支付违约金。3.第三方未按约定提供服务或参与履