2024年度河堤清淤及绿化工程承包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度河堤清淤及绿化工程承包合同本合同目录一览1.工程概述与承包范围1.1工程名称：2024年度河堤清淤及绿化工程1.2工程地点：具体位置1.3工程规模：清淤长度、绿化面积等1.4工程质量标准：符合相关规范和要求2.合同双方2.1承包方：全称2.2发包方：全称3.合同价格与支付3.1合同总价：人民币金额3.2支付方式：银行转账、支票等3.3支付进度：分期支付的具体时间节点和比例3.4价格调整：价格调整的条件和幅度4.工程进度与质量4.1工程进度计划：各阶段工程完成的时间节点4.2工程质量保证：质量控制措施和验收标准4.3工程延期：延期完成的原因和责任5.材料与设备5.1材料供应：材料的种类、数量、质量等5.2设备使用：设备的类型、数量、操作等6.安全生产与环保6.1安全生产措施：施工安全、人员安全等6.2环保要求：符合国家和地方环保法规7.违约责任与争议解决7.1违约责任：违约行为和相应的责任承担7.2争议解决：协商解决、仲裁或诉讼等8.合同的变更与解除8.1变更条件：合同变更的条件和程序8.2解除条件：合同解除的条件和程序9.合同的生效、终止与档案归档9.1合同生效：合同成立的条件和时间9.2合同终止：合同终止的条件和程序9.3档案归档：合同文件和工程文件的归档要求10.保密条款10.1保密内容：双方商业秘密、技术秘密等10.2保密期限：保密信息的保护期限11.法律适用与争议解决11.1法律适用：合同适用的法律法规11.2争议解决：争议解决的方式和地点12.其他条款12.1合同的翻译：合同的官方语言和翻译要求12.2合同的签署：合同签署的时间、地点和代表13.附件13.1工程设计图纸和技术文件13.2合同价的详细构成13.3双方的公司资料和资质证明14.合同的签字页14.1承包方代表签字14.2发包方代表签字14.3签字日期：签字的具体日期第一部分：合同如下：第一条工程概述与承包范围1.1工程名称：2024年度河堤清淤及绿化工程1.2工程地点：具体位置，详见附件1。1.3工程规模：清淤长度为米，绿化面积为平方米，详见附件2。1.4工程质量标准：符合《河堤清淤及绿化工程质量验收标准》及相关法律法规和规范要求。第二条合同双方第三条合同价格与支付3.1合同总价：人民币万元，详见附件3。3.2支付方式：合同签订后，发包人向承包人支付预付款万元；工程进度达到约定的比例后，支付相应比例的进度款；工程验收合格后，支付至合同总价款的95%；剩余的5%作为质量保证金，质量保证期结束后无质量问题，发包人予以支付。3.3支付进度：详见附件4。3.4价格调整：因不可抗力等因素导致工程成本发生重大变化的，双方可协商调整合同价格。第四条工程进度与质量4.1工程进度计划：详见附件5。4.2工程质量保证：承包人应严格按照工程质量标准进行施工，确保工程质量。工程验收不合格的，承包人应负责整改，直至达到验收标准。4.3工程延期：因承包人原因导致工程延期，承包人应承担相应的违约责任。因不可抗力等因素导致工程延期，双方协商解决。第五条材料与设备5.1材料供应：承包人负责提供本合同约定的材料，并保证材料质量。材料供应详见附件6。5.2设备使用：承包人负责本合同约定的设备的使用、维护和管理。设备使用详见附件7。第六条安全生产与环保6.1安全生产措施：承包人应严格按照国家安全生产法律法规和发包人要求，制定并落实安全生产措施，确保施工过程中的安全生产。6.2环保要求：承包人应严格按照国家环保法律法规和发包人要求，做好施工现场的环保工作，确保施工过程中的环保要求。第七条违约责任与争议解决7.1违约责任：违反本合同约定的，违约方应承担相应的违约责任。7.2争议解决：双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条合同的变更与解除8.1变更条件：合同履行过程中，如需变更合同内容，应书面协议，并由双方代表签字确认。8.2解除条件：合同履行过程中，如发生不可抗力等因素导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。第九条合同的生效、终止与档案归档9.1合同生效：本合同自双方代表签字之日起生效。9.2合同终止：合同履行完毕或双方协商一致终止。9.3档案归档：合同履行完毕后，承包人应将合同文件、工程文件等相关资料归档，并按照发包人的要求进行备案。第十条保密条款10.1保密内容：双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密及其他敏感信息。10.2保密期限：自双方代表签字之日起至合同终止之日起两年。第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决：双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1合同的翻译：本合同的官方语言为中文，如双方需要翻译，应由双方协商确定翻译版本。12.2合同的签署：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第十三条附件13.1工程设计图纸和技术文件：详见附件8。13.2合同价的详细构成：详见附件9。13.3双方的公司资料和资质证明：详见附件10。第十四条合同的签字页14.1承包方代表签字：14.2发包方代表签字：14.3签字日期：第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义与范围15.1第三方：指非合同双方的自然人、法人和其他组织，包括但不仅限于中介方、咨询方、监管方等。15.2第三方介入：指在合同履行过程中，第三方参与合同的某些环节，包括但不限于提供专业服务、监督工程进度、协调双方关系等。第十六条第三方介入的程序与条件16.1第三方介入的程序：第三方介入应经合同双方同意，并签订书面协议。16.2第三方介入的条件：第三方应具备相应的资质和能力，并符合合同双方的要求。第十七条第三方的主要职责17.1第三方应按照合同双方的要求，履行其在合同中的职责，包括但不限于提供专业咨询、监督工程质量、协调合同双方关系等。17.2第三方应独立于合同双方，保持客观公正，不得偏袒任何一方。17.3第三方应对其在合同中的行为负责，并对由此产生的后果承担责任。第十八条第三方介入的费用18.1第三方介入的费用由合同双方协商确定，并在书面协议中明确。18.2第三方介入费用的支付方式、支付时间由合同双方在书面协议中约定。18.3第三方介入费用包含在合同总价款中，合同双方不再另行支付。第十九条第三方责任限额19.1第三方在履行合同过程中造成合同双方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。19.2第三方赔偿责任限额由合同双方在书面协议中约定，并在合同中明确。19.3第三方责任限额不免除其依法应承担的违约责任。第二十十条第三方与合同双方的权利义务划分20.1第三方对合同双方的权利义务：第三方应按照合同约定履行其职责，并对其在合同中的行为负责。20.2合同双方对第三方的权利义务：合同双方应按照约定支付第三方介入费用，并配合第三方履行其在合同中的职责。20.3第三方与合同双方之间的权利义务划分：第三方与合同双方之间的权利义务关系，应以书面协议为准。第二十一条第三方介入与合同变更21.1第三方介入不改变合同双方的权利义务关系，合同双方仍应按照原合同履行各自的义务。21.2第三方介入不影响合同的解除、终止和违约责任等条款的执行。第二十二条第三方介入与争议解决22.1合同双方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决。22.2协商不成的，合同双方可以选择向合同签订地的人民法院提起诉讼。第二十三条合同的签署与备案23.1本附加条款一式两份，合同双方各执一份。23.2本附加条款与原合同具有同等法律效力。23.3合同双方应将本附加条款备案，并按照相关规定进行报告。第二十四条合同的生效、终止与档案归档24.1本附加条款自合同双方代表签字之日起生效。24.2本附加条款终止条件与原合同相同。24.3合同履行完毕后，合同双方应将本附加条款归档，并按照发包人的要求进行备案。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计图纸和技术文件附件2：工程量清单附件3：合同总价详细构成附件4：支付进度计划附件5：工程进度计划附件6：材料供应清单附件7：设备使用清单附件8：第三方介入协议附件9：第三方责任限额协议附件10：双方公司资料和资质证明附件11：安全生产措施详细方案附件12：环保要求详细方案附件13：质量保证措施详细方案附件14：违约行为及责任认定详细方案说明二：违约行为及责任认定：1.承包方违约行为及责任认定：1.1未能按照合同约定完成工程进度，需支付违约金，违约金计算方式为每天违约金额的千分之五。1.2未能按照合同约定提供材料或设备，需支付违约金，违约金计算方式为合同总价的百分之一。1.3未能按照合同约定达到工程质量标准，需进行整改，并支付违约金，违约金计算方式为不合格工程价值的百分之一。2.发包方违约行为及责任认定：2.1未能按照合同约定支付进度款，需支付违约金，违约金计算方式为应付款项的千分之五。2.2未能按照合同约定提供施工场地或施工条件，导致工程延期，需支付违约金，违约金计算方式为每天违约金额的千分之五。3.第三方违约行为及