2020年安徽省黄山市《一级建筑师之工程法规 》500选择题专项训练含解析

2020年安徽省黄山市《一级建筑师之工程法规》500选择题专项训练

本资料精选选择题500题

1.开除属于()。

A、民事责任

B、行政处分

C、刑事责任

D、行政处罚

【答案】B

【解析】本题考查的是建设工程行政责任的种类及承担方式。行政处分的种类包括：警告、记过、记大过、

降级、撤职、开除。因此，选择B.

2.某项目地下管线施工中，施工单位未经监理工程师验收就将管道予以覆盖，后监理责令其重新剥露检

查，检查结果符合设计图纸和施工规范要求，则剥露修复和重新覆盖的费用应由()承担。

A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.建设单位和监理单位共同

【答案】A

参考解析：

根据《建设工程质量管理条例》第30条规定，隐蔽工程在隐蔽前，施Z-单位应当通知建设单位(实施监理

的工程为监理单位)和建设工程质量监督机构，检查验收合格后方可隐蔽。本题中，施工单位违背上述程

序，所以应无条件按照监理指令重新剥露，并承担相应费用。故A为正确选项。

3.监理单位的安全责任事项是()。

A.编制施工组织设计文件

B.制定安全技术措施

C.对安全事故隐患进行整改

D.确定建设工程安全费用

【答案】C

参考解析：依据《建设工程安全生产管理条例》，监理单位的安全生产责任主要包括：(1)工程监理单位在

实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工企业整改;(2)情况严重的，应当要求施工企业

暂时停止施工，并及时报告建设单位;(3)施工企业拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向

有关主管部门报告;(4)工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，

并对建设工程安全生产承担监理责任。故C为正确选项。

记忆难度：容易(0)一般⑴难(0)笔记：记笔记

4.甲承包商与乙金属构件厂签订了构件加工协议。协议履行过半，该承包商突然通知构件厂解除这个协

议。按照承揽合同的法律规定，下列关于甲、乙双方权利的表述中，正确的是()o

A.经乙同意后方可解除合同

B.乙有权要求对方继续履行合同

C.甲承包商有权随时解除合同，但应赔偿损失

D.甲承包商不享有随时解除合同权

【答案】C

参考解析：承揽合同是定作人为满足其特殊需求而订立的，承揽人根据定作人的指示进行工作。这种性质

决定了定作人享有随时解除合同的权利。承揽人只能要求定作人赔偿其损失，而不可主张对方继续履行合

同。记忆难度：容易(0)一般(0)难(1)笔记：记笔记

5.以下案件中，不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件是()。

A.对国务院各部门或者省、自治区、直辖市人民政府所作的具体行政行为提起诉讼的案件

B.确认发明专利权的案件、海关处理的案件

C.本辖区内重大复杂的案件

D.因不动产提起的行政诉讼案件

【答案】D

参考解析：我国《行政诉讼法》第14条规定：“中级人民法院管辖下列第一审行政案件：(1)确认发明专利

权的案件、海关处理的案件;(2)对国务院各部门或者省、自治区、直辖市人民政府所作的具体行政行为提

起诉讼的案件;(3)本辖区内重大复杂的案件。”本题A、B、C项均属于中级人民法院管辖的第一审行政案

件。因不动产提起的行政诉讼，依法应由不动产所在地人民法院管辖，但并非一定是由中级人民法院作一

审。故D为正确选项。

6.用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请0。

A.法律援助

B.支付令

C.社会救济

D.依法制裁用人单位

【答案】B

7.在承揽合同履行过程中，承揽人的下列行为构成违约的是()。

A.承揽人发现定作人提供的图纸短缺，立即停止工作并通知定作人，导致未能如期完成工作

B.承揽人因定作人提供的材料不合格而通知定作人更换材料，因此导致工作延误

C.承揽人未征得定作人同意将其承揽的工作转交给第三人完成

D.承揽人因定作人未按期支付报酬而拒绝交付工作成果

【答案】C

【解析】本题考核承揽人的违约行为。承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的，应当及时通

知定作人。因定作人怠于答复等原因造成承揽人损失的，应当赔偿损失。所以选项A不构成违约行为。

承揽人对定作人提供的材料，应当及时检验，发现不符合约定时，应当及时通知定作人更换、补齐或者采

取其他补救措施。所以选项B不构成违约行为。承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该

第三人完成的工作成果向定作人负责;未经定作人同意的，定作人也可以解除合同。承揽人可以将其承揽

的辅助工作交由第三人完成。所以选项C构成违约行为。定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款

的，承揽人对完成的工作成果享有留置权，但当事人另有约定的除外。所以选项D不构成违约行为。

8.建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程且情节严重的，().

A.没收违法所得

B.责令停业整顿

C.降低资质等级

D.吊销资质证书

【答案】D

参考解析：本题考核的是承包单位违法行为应承担的法律责任。建筑施工企业转让、出借资质证书或者以

其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿,

降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。

9.合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人公司，原法人公司签订的合同()。

A.自然终止

B.归于无效

C.仍然有效

D可以撤销

【答案】C

参考解析：

《合同法》第90条规定：“当事人订立合同后合并的，由合并后的法人或者其他组织行使合同权利，履行

合同义务。当事人订立合同后分立的，除债权人和债务人另有约定外，由分立的法人或者其他组织对合同

的权利和义务享有连带债权，承担连带债务”，即企业法人合并、分立不影响原先合同的效力。故C为正

确选项。

10.某工程施工单位甲中标后，将工程按比例提取6%管理费后交由乙施工单位完成，合同同时约定由乙

公司承担工程全部责任;后施工中发现安全事故造成工程毁损，对此，应由()。

A.乙施工单位承担全部责任

B.甲施工单位承担全部责任

C.甲、乙承担连带责任

D.甲、乙各承担一半责任

【答案】C

11.关于留置权的表述中，不正确的是()。

A.留置权人负有妥善保管留置物的义务

B.当事人不得在合同中约定不得留置的物

C.留置是一种比较强烈的担保方式

D.因保管不善致使留置物灭失或者毁损的，留置权人应当承担民事责任

【答案】B

参考解析：本题考核的是留置。由于留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使。《担保法》规定，

因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。法律规定可

以留置的其他合同，适用以上规定。当事人可以在合同中约定不得留置的物。

12.2009年8月1日，甲公司在某报刊登广告：“我公司欲以低价处理混凝土搅拌机10台，每台售价5

万元人民币，有意购买者3日内到我公司付款即可提货。”乙公司看到该广告后，于2009年8月3日携带

现金支票到甲公司提货。但被告知：''混凝土搅拌机已售完。”下列说法中，正确的是()。

A.该广告属于要约邀请，甲公司不承担任何赔偿责任

B.该广告属于要约，甲公司应当承担违约责任

C该广告属于要约，甲公司应当承担缔约过失责任

D.该广告属于要约，但甲公司并无过错，不承担赔偿责任

【答案】A

参考解析：本题考核的是要约邀请。《合同法》规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。

寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。要约邀请处于合同的准备阶

段，没有法律约束力。

13.根据《节约能源法》规定，对于已经建成的建筑工程，不符合建筑节能标准的()。

A.不得批准开工建设

B.应当责令停止施工

C.应当责令限期改正

D.不得销售或使用

【答案】D

14.工程施工中见证取样试件要作为质量验收的依据，则质量检验机构应当是()的机构。

A.具有相应资质等级

B.建设行政主管部门指定

C.当地技术质量监督局认可

D.质量监督站指定

【答案】A

15.按照我国法律部门的划分，下列法律中，属于行政法的是0。

A.《统计法》

B.《建筑法》

C.《预算法》

D.《土地管理法》

【答案】B

16.建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月到3年，但针对具体情况有不同的规定。对此，

下列表述中正确的是()。

A.良好行为记录信息的公布期限为5年

B.企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月

C.招标投标违法行为记录的公告期限为1年，但行政处罚限定当事人投标资格的期限少于1年的例外

D.需要同时在地方和全国公布的不良行为记录，公布期限可以不同

【答案】B

17.下列关于工程质量检测单位的说法，错误的是0。

A.质量检测业务由工程项目施工单位委托具有相应资质的检测机构进行检测

B.检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账

C.检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检

测专用章后方可生效

D.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构

【答案】A

18.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，如果损害()利益的，按照《合同法》的规定属无效合同。

A.对方当事人

B.集体

C.第三人

D.国家

【答案】D

参考解析：本题考核的是无效合同与可撤销合同的种类。一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，如果损害国

家利益的，按照《合同法》的规定属无效合同。如果未损害国家利益，则受欺诈、胁迫的一方可以自主决

定该合同有效或者请求撤销。

19.某博物馆拟对部分建筑文物进行修缮加固，则承揽该项目的施工单位须具备()。

A.建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书

B.文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书

C.A和B满足其一即可

D.A和B必须同时具备

【答案】D

参考解析：根据《文物保护法实施条例》的规定，承担文物保护单位的修缮迁移重建工程的单位应当同时

具备双资质证书，即：文物行政主管部门颁发的相应等级的文物保护工程资质证书和建设行政主管部门发

给的相应等级的资质证书。故D为正确选项。

20.甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的方式，根据有关法律规定，

此保证属于()。

A.一般保证

B.连带保证

C.反担保保证

D.书面保证

【答案】B

参考解析：本题考核的是保证方式。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承

担保证责任。

21.建设工程开工前，办理建筑工程一切险并支付保险费用的是0。

A.承包商

B.发包人

C.分包商

D.监理单位

【答案】B

22.在买卖合同中，如无特别约定，标的物的所有权自()时转移。

A.合同订立

B.标的物交付

C.支付贷款

D.合同生效

【答案】B

参考解析：本题考核的是买卖合同当事人的权利义务。除法律另有规定或者当事人另有约定的外，标的物

的所有权自标的物交付时起转移。

23.在诉讼中，无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的()。

A.指定代理人

B.法定代理人

C.委托代理人

D.意定代理人

【答案】B

参考解析：本题考核的是代理的主要种类。代理包括委托代理、法定代理和指定代理。无民事行为能力人、

限制民事行为能力人的监护人是他的法定代理人。

24.对于受要约人延误的承诺，该承诺()。

A.有效B.无效C.要约人未作任何表示则有效D.要约人虽表示接受也无效

【答案】C

参考解析：

《合同法》第29条规定：受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其

他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以

外，该承诺有效。故C为正确选项。

25.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院（）。

A.指定管辖

B.移送管辖

C.专属管辖

D.协议管辖

【答案】A

参考解析：本题考核的是指定管辖。有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民

法院指定管辖。

26.根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷均适用专属管辖的有（）。

A.建设施工合同、房屋买卖、土地所有权

B.货物运输、港口作业、土地所有权

C.房屋买卖、土地使用权转让、租赁合同

D.房屋买卖、土地所有权、借款合同

【答案】A

【解析】专属管辖，是指法律规定某些特殊类型的案件专门由特定的法院管辖。专属管辖是排他性管辖，

排除了诉讼当事人协议选择管辖法院的权利。专属管辖与一般地域管辖和特殊地域管辖的关系是：凡法律

规定为专属管辖的诉讼，均适用专属管辖。《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不

动产纠纷提起的诉论，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。《最高

人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法）的解释》中规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷

确定管辖。不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地;不动产未登记的，以不动产

实际所在地为不动产所在地。

27.以下不属于民事纠纷处理方式的是（）。

A.当事人自行和解

B.行政复议

C行政机关调解

D.商事仲裁

【答案】B

【解析】民事纠纷的法律解决途径有：和解、调解、仲裁和诉讼四种。

28.知识产权同其他财产所有权一样，具有绝对的排他性;这属于知识产权的（）。

A.双重性

B.地域性

C.专有性

D.时间性

【答案】C

参考解析：知识产权同其他财产所有权一样，具有绝对的排他性。权利人对智力成果享有专有权，其他人

若要利用这一成果必须经过权利人同意，否则构成侵权。这是知识产权的专有性特征。

29.在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金280万元人民币.双方在合同中约定

了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法中。正确的是（）。

A.由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理

B.对施工单位支付垫资利息的请求不予支持

C.应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息

D.应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息

【答案】B

参考解析：本题考核的是工程垫资的处理。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律

问题的解释》规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支

持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有

约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。

30.某市政工程施工中，施工单位进行沟槽挖掘作业时将一地下管线资料图中未注明的自来水管线挖断，

造成一定的损失，则该损失应由()承担。

A.施工单位

B.建设单位

C.产权单位

【答案】D档案管理部门B

参考解析：

工程实践中，建设单位应向施工单位提供地下管线的原始资料，并保证资料真实准确齐全，这是建设单位

的基本责任和义务，否则建设单位承担由此导致的后果。故B为正确选项。

31.对于紧急抢险、救灾和施工技术特别复杂的建设工程，发承包双方较宜采用()确定合同价款。

A.单价方式

B.总价方式

C.成本加酬金方式

D.按进度付款

【答案】C

参考解析：发承包双方在确定合同价款时，应当考虑市场环境和生产要素价格变化对合同价款的影响。实

行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款。建设规模较小、技术难度较

低、工期较短的建筑工程，发承包双方可以采用总价方式确定合同价款。紧急抢险、救灾以及施工技术特

别复杂的建筑工程，发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款。

32.根据《刑法》第137条，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质

量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处()年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】D

参考解析：《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低

工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果特

别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。故D选项正确。

33.某施工现场实验人员进场前要求了解其工作岗位存在的危险因素及事故应急措施，否则拒绝进场作业。

这是《安全生产法》规定从业人员所具有的()。

A.知情权

B.请求赔偿权

C.拒绝权

D.获得教育培训权

【答案】A

【解析】《安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、

防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。

34.《绿色施工导则》所倡导的“四节一环保”中，“四节”不包括()。

A.节能B.节材C.节高D.节地

【答案】C

参考解析：

“四节”包括节能、节地、节水、节材四个方面，没有规定“节高”。故C为正确选项。

35.关于劳动合同与劳务派遣协议的表述中，不正确的是()。

A.劳务派遣单位与被派遣劳动者应当订立劳动合同

B.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬

C.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支

付报酬

D.劳务派遣单位派遣劳动者无须与接受以劳务派遣形式用工的单位订立劳务派遣协议

【答案】D

参考解析：本题考核的是劳动合同与劳务派遣协议。劳务派遣单位派遣劳动者应当与接受以劳务派遣形式

用工的单位订立劳务派遣协议。

36.《招标投标法》规定，投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委

员会成员行贿的手段谋取中标的，中标()。

A.无效

B.有效

C.效力待定

D.可撤销

【答案】A

参考解析：本题考核的是投标人违法行为应承担的法律责任。《招标投标法》规定，投标人相互串通投标

或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处

中标项目金额5%。以上10%。以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额

5%以上10%以下的罚款。

37.根据我国《民事诉讼法》，当事人申请强制执行的期间为()。从法律文书规定履行期间的最后一日起计

算;法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】D

参考解析：《民事诉讼法》第239条规定："申请执行的期间为二年"。故D为正确选项。

38.某房屋预售合同房价80万元，买房人交付了定金20万元。房屋建成后，房产商把房屋高价另售给他

人。买房人可要求房产商返还定金的最高限额为()万元。

A.20

B.32

C.36

D.40

【答案】C

参考解析：定金不得超过主合同标的的20%,超过部分为预付款;本案中，买房人实际交付了16万元定金,

4万元预付款。房产商违约后应双倍返还定金32万元，加上4万元预付款，合计36万元。故C为正确选

项。

记忆难度：容易(0)一般(0)难⑶笔记：记笔记

39.某建设工程施工合同约定承包人有违约行为的，发包人自知道之日起1个月内行使合同解除权。施工

中，发包人得知承包人将主体结构工程违法分包，其正确的判断是()。

A.可以撤销合同

B.有权随时解除合同

C.该合同不具备解除条件

D.超过1个月没有行使解除权的，解除权消灭

【答案】D

参考解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，承包人具有

下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(1)明确表示或者以行为表明不履行合同

主要义务的;(2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;(3)已经完成的建设

工程质量不合格，并拒绝修复的;(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。本题中，总包单位违法分

包，发包人可以解除合同;A、C项错误。《合同法》第95条规定，法律规定或者当事人约定解除权行使期

限，期限届满当事人不行使的，该权利消灭。B项错误。故D为正确选项。

40.某设计院法定代表人授权其合约部经理李某签订某工程设计合同，该行为属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.表见代理

D.指定代理

【答案】B

41.某建设单位与某招标代理公司签订一份招标代理合同，在合同履行过程中，双方发生争议并诉至法院。

则受理法院应当根据《合同法》分则中关于0合同的相关规定处理。

A.行纪

B.技术服务

C.委托

D.居间

【答案】C

参考解析：《合同法》规定，委托合同是委托人和受托人约定，由受托人处理委托人事务的合同。委托人

可以特别委托受托人处理一项或者数项事务，也可以概括委托受托人处理一切事务。招标代理合同属于委

托合同的一种。故C为正确选项。

42.2011年3月20日，张某取得一级建造师注册执业证书，2011年6月20日，张某变更执业单位，与

原聘用单位解除劳动关系，并按规定办理了注册变更手续。根据有关规定，张某的注册有效期应当截止到

（）»

A.2016年6月20日

B.2015年6月20日

C.2015年3月20日

D.2014年3月20日

【答案】D

参考解析：本题考核的是变更注册。注册建造师变更注册的，变更注册后的注册证书与执业印章仍延续原

注册有效期。

43.下列情形中，发承包双方可以采用总价方式确定合同价款的是（）。

A.紧急抢险工程

B.实行工程量清单计价的建筑工程

C.建设规模较小的工程

D.技术特别复杂的工程

【答案】C

参考解析：本题考核的是合同价款的确定。实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包

双方采用单价方式确定合同价款。建设规模较小、技术难度较低、工期较短的建筑工程，发承包双方可以

采用总价方式确定合同价款。紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建筑工程，发承包双方可以采用成

本加酬金方式确定合同价款。

44.下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规所禁止的是（）。

A.明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标

B.明示施工单位在施工中应优化工期

C.暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥

D.暗示施工单位采用《建设工程施工合同（示范文本）》签订合同

【答案】C

参考解析：本题考核的是依法保证建筑材料等符合要求。《建设工程质量管理条例》规定，按照合同约定，

由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设

计文件和合同要求。建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。

45.专项方案经论证后需做重大修改的，（）应当按照论证报告修改，并重新组织专家进行论证。

A.监理单位

B.建设单位

C.施工单位

D.设计单位

【答案】C

参考解析：本题考核的是安全专项施工方案的审核。专项方案经论证后需做重大修改的，施工单位应当按

照论证报告修改，并重新组织专家进行论证。

46.甲公司授权其业务员张某购买一批建材，甲公司向张某签发了授权委托书，但委托书中并未明确授权

委托期限。后不久甲公司与张某解除了劳务关系，张某怀恨在心，恶意与乙公司签订合同购买一批建材，

给乙公司造成了经济损失，其法律后果应该由()。

A.张某自行承担责任

B.甲公司自行承担责任

C.乙公司自行承担责任

D.甲公司与张某向乙公司承担连带责任

【答案】D

参考解析：

此题目属于委托书授权不明而给第三人造成损失时法律责任的承担，是上个题目的应用。显然，正确答案

为D选项。

47.甲施工单位违反施工程序，导致一栋7层正在建设的楼房倒塌，致使5名工人死亡，20名工人重伤,

直接经济损失4000多万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该事件属于()事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

【答案】C

参考解析：本题考核的是生产安全事故的等级。较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以

上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。

48.下列可以分两段进行招标的项目是0。

A.技术复杂的项目

B.潜在投标人较多的项目

C.潜在投标人较少的项目

D.精确拟定技术规格的项目

【答案】A

参考解析：

《招标投标法实施条例》规定，对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行

招标。故A为正确选项。

49.施工合同订立后，在尚未履行之前被确认为无效合同，以下法律责任承担方式中不得采用的是()。

A.返回财产

B.恢复原状

C.赔偿损失

D.继续履行

【答案】D

参考解析：无效合同自始无效，不能适用继续履行。故D为正确选项。

50.工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起()日内，向备案机关提交工程质量监督报告。

A.5

B.7

C.10

D.14

【答案】A

参考解析：本题考核的是竣工验收备案文件的处理。工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起5日内，

向备案机关提交工程质量监督报告。

记忆难度：容易(0)一般(0)难⑴笔记：记笔记

51.某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即①抵押权人的优先受偿权;②消费者交付全部或者大部

分购房款项后对房屋所有权的优先权;③承包人就欠款工程的拍卖价款享有优先受偿权。前述三种优先权

利的法定优先顺序是()。

A.②①③

B.①@@

C.②③①

D.③②①

【答案】C

参考解析：根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》，（1）人民法院在审理房地产纠

纷案件和办理执行案件中，应当依照《合同法》第286条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优

于抵押权和其他债权;（2）消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程

价款优先受偿权不得对抗买受人。本题中，“②消费者已交付全部或者大部分购房款后对房屋所有权的优

先权”排序最前，“③承包人就该工程欠款的拍卖价款享有优先受偿权”排第二，“①一般抵押权人的优先

受偿权”排序最后。故C为正确选项。

52.根据《民事诉讼法》的规定，下列不属于证据种类的是（）。

A.律师代理意见

B.书证

C.视听资料

D.勘验笔录

【答案】A

参考解析：本题考核的是证据的种类。根据《民事诉讼法》的规定，根据表现形式的不同，民事证据有

以下8种，分别是：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。

53.下列物权中，用益物权不包括（）。

A.土地所有权

B.土地承包经营权

C.建设用地使用权

D.地役权

【答案】A

参考解析：本题考核的是用益物权的内容。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用

权和地役权。

54.发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，（）。

A.视为拒绝竣工结算文件

B.视为认可竣工结算文件

C.承包人重新提出竣工结算文件

D.待争议解决后再进行结算

【答案】B

【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人约定，

发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。

55.《建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地（）级以上人民政府建设行政主管部门

申请领取施工许可证。

A、县

B、区

C、市

D、省

【答案】A

【解析】本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。《建筑法》规定，建设单位应当按照国家

有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

56.乙公司将甲承包商订购的材料交由丙公司运送，约定运费由甲支付。运输途中遭遇山洪，全部材料被

毁。关于此损失的责任分担，下列说法中正确的是0。

A.丙可要求甲支付运费

B.甲可要求乙赔偿损失

C.乙可要求丙赔偿损失

D.材料损失由甲承担

【答案】D

参考解析：

《合同法》第314条规定：”货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得要求支付运

费;已收取运费的，托运人可以要求返还山洪暴发属于不可抗力，因而丙不得要求甲支付运费。

《合同法》第144条规定：“出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、

灭失的风险自合同成立时由买受人承担」因此，材料损失应由甲承担。

57.某商业中心在竣工交付使用后，由于区域地震造成墙体裂缝，则修复费用应由0承担。

A.设计单位

B.施工单位

C.产权单位

D.建设单位

【答案】C

58.公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起()

内提出行政复议申请，但是法律另有规定的除外。

A.15日

B.60日

C.6个月

D2年

【答案】B

参考解析：

《行政复议法》第9条规定：“公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知

道该具体行政行为之日起六十日内提出行政复议申请;但是法律规定的申请期限超过六十日的除外”。故B

为正确选项。

59.下列代理行为中，不属于无权代理行为的是()。

A.没有合法授权

B.超越代理权

C.代理权授权不明确

D.代理权终止

【答案】C

60.《水污染防治法》规定，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故

的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向()或者环境保护主管部门报告。

A.省级人民政府

B.事故发生地的市级以上地方人民政府

C上一级人民政府

D.事故发生地的县级以上地方人民政府

【答案】D

参考解析：本题考核的是发生事故或者其他突发性事件的规定。《水污染防治法》规定，企业事业单位发

生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应

急措施，并向事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。

61.某建筑公司向某玻璃厂发出购买玻璃的要约，玻璃厂对要约的内容做了以下变更，其中属于要约非实

质性变更的是0。

A.每块玻璃的尺寸

B.玻璃的透光标准

C.运输时为减少破碎，包装由木板变为铝合金，价格不变

D.玻璃运输的方式由汽车变更为火车

【答案】C

62.《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主

管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起()个工作日内对外进行记录公告。

A.15

B.20

C.30

D.45

【答案】B

参考解析：本题考核的是建筑市场诚信行为的公布。《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，国务

院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法为行政处理决定作出之Et起20

个工作日内对外进行记录公告。

63.下列不能行使合同撤销权的主体是()。

A.订立合同时显失公平的获利方

B.以欺诈、胁迫手段订立合同的加害方

C.乘人之危的受害方

D重大误解的双方当事人

【答案】B

参考解析：

可以行使撤销权的主体有：欺诈、胁迫的受害人，乘人之危与显失公平的受害人，重大误解的双方当事人

均有撤销合同的权利。故B为正确选项。

64.下列选项中，属于行政强制执行方式的是()。

A.限制人身自由

B.扣押

C.查封

D.划拨

【答案】D

参考解析：行政强制措施的种类：(1)限制公民人身自由;(2)查封场所、设施或者财物;(3)扣押财物;(4)冻结

存款、汇款;(5)其他行政强制措施。

行政强制执行的方式：⑴加处罚款或者滞纳金;(2)划拨存款、汇款;(3)拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、

设施或者财物;(4)排除妨碍、恢复原状;(5)代履行;(6)其他强制执行方式。故D为正确选项。

65.经建设单位的同意，甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订了一份劳动分包合回，合同约定：乙公司

负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公司以每工人每日80元支付乙公司所提供的劳务，因

施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。根据我国《合同法》的规定，此分包合同()。

A.合法有效

B.因损害社会公共利益而无效

C.因显失公平而可撤销

D.因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效

【答案】D

参考解析：本题考核的是无效的免责条款。免责条款，是指当事人在合同中约定免除或者限制其未来责任

的合同条款;免责条款无效，是指没有法律约束力的免责条款。《合同法》规定，合同中的下列免责条款无

效：(1)造成对方人身伤害的;(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。

66.按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位承揽业务不良行为

的是()。

A.串通投标

B.偷工减料

C.未取得资质证书承揽工程

D.出借、转让资质证书

【答案】A

参考解析：

按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，偷工减料属于工程质量不良行为;出借、转让资质

证书属于资质不良行为;恶意拖欠或克扣劳动者工资属于拖欠工程款或工人工资不良行为。故B、C、D选

项不符合本题题意。本题只有A选项正确。

67.根据《安全生产许可证条例》的规定，下列企业中必须取得安全生产许可证的是()。

A.日用化学品生产企业

B.民用爆炸物品生产企业

C.危险化学品储存单位

D.食品加工生产企业

【答案】B

参考解析：本题考核的是实行安全生产许可制度的企业。2014年7月经修改后发布的《安全生产许可证

条例》中规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业(以下

统称企业)实行安全生产许可制度。

68.下列关于证据保全的申请和实施，错误的是()。

A.证据保全必须由当事人提出申请

B.人民法院是证据保全的执行机关

C人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场

D.当事人申请保全证据的，人民法院可以要求其提供相应的担保

【答案】A

69.按照《建筑业企业资质管理规定》，申请领取施工总承包一级资质的企业，由。负责审批。

A.国务院B.国务院建设行政主管部门C.省级人民政府D.省级人民政府建设行政主管部门

【答案】B

参考解析：

按照《建筑业企业资质管理规定》，国务院建设主管部门负责实施下列建筑业企业资质的许可：施工总承

包序列特级资质、一级资质。故B为正确选项。

70.某施工现场所需临时用电设备总容量经测算达到75kW,则施工单位应当()。

A.单独设计配电系统

B.编制用电组织设计

C.制定安全用电措施和电气防火措施

D.确定用电安全防护措施

【答案】B

参考解析：《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005规定，施工现场临时用电设备在5台及以上

或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电组织设计。

71.下列建设工程项目必须进行公开招标的是()。

A.某民营企业修建厂房

B.某民营渔业公司兴修鱼塘

C某省兴建经济适用住房

D.某外资超市修建地下停车场

【答案】C

参考解析：根据《招标投标法实施条例》的规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项

目，应当公开招标。故C选项正确。

72.民事诉讼的基本特征不包括()。

A.自愿性

B.公权性

C.强制性

D.程序性

【答案】A

参考解析：

民事诉讼的基本特征包括公权性、程序性和强制性。本题中的自愿性不是民事诉讼的基本特征。故A为

正确选项。

73.甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因甲公司兼并乙公司致使该合同终止。该合

同终止的方式是()。

A.免除

B.抵消

C.混同

D.提存

【答案】C

参考解析：《合同法》第91条规定：“债权、债务同归于一人”的，合同的权利、义务终止。本题甲、乙

公司兼并，也称混同，即指某一具体之债的债权人和债务人合为一体，产生合同权利、义务终止的法律效

果。故C为正确选项。

记忆难度：容易(0)一般(0)难⑶笔记：记笔记

74.乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同，把该套设备卖给了丙。下列说法正确

的是()。

A.由于乙没有处分权，因此买卖合同无效

B.如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效

C.如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效

D.如果设备已经交付给丙，则合同有效

【答案】B

参考解析：

本题所述的合同实际上是一个效力待定的合同，无处分权人订立的合同，经权利人追认后或无处分权人在

订立合同后取得处分权时，合同才有效，因此只有B是最符合题意的。

75.根据《建设工程质量管理条例》，对涉及()的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等

级的设计单位提出设计方案。

A.改变建筑局部使用功能

B.建筑主体和承重结构变动

C.增加内部装修

D.增加投资额度

【答案】B

参考解析：《建设工程质量管理条例》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在

施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案;没有设计方案的，不得施工。故B

选项正确。

76.关于建筑市场诚信行为的公布，下列说法正确的是()。

A.对于不良行为记录，可根据其行为内容和程度决定在当地公布还是在全国公布

B.全国公布期限比地方确定的公布期限要长

C.司法部门关于建筑市场各方主体不良行为记录的信息，各级建设相关部门无需再统一公布

D.通过银行部门获取的建筑市场主体不良行为记录的信息，建设行政主管部门也应在本地区统一公布

【答案】D

参考解析：《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标

准》范围的不良行为记录除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布，公布期限与地方确定的公布期

限相同。通过与工商、税务、纪检、监察、司法、银行等部门建立的信息共享机制，获取的有关建筑市场

各方主体不良行为记录的信息，省、自治区、直辖市建设行政主管部门也应在本地区统一公布。故D为

正确选项。

77.施工单位与供货商签订的钢材供货合同中未约定交货地点，双方对此也没有达成补充协议，也不能依

其他方法确定，则供货商0。

A.应将钢材送到施工现场

B.应将钢材送到建设单位的办公所在地

C.应将钢材送到合同签订地

D.可通知建设单位自提

【答案】D

参考解析：

《合同法》第62条第3款规定，履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行;其他标的，

在履行义务一方所在地履行。故D为正确选项。

78.关于租赁合同的说法，正确的是()。

A、租赁期限超过20年的，超过部分无效

B、租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式

C、租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效

D、租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除

【答案】A

【解析】本题考查的是租赁合同的法律规定。租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年，

超过20年的，超过部分无效。所以，选项A是正确的。

79.根据我国《行政强制法》，当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决

定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起。内，依法申请人民法院强制执行。

A.15日

B.1个月

C.3个月

D.2年

【答案】C

参考解析：《行政强制法》第53条规定：“当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不

履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起三个月内，依照本章规定申请人

民法院强制执行"。故C为正确选项。

80.某跨海大桥项目，有甲、乙、丙、丁四家单位投标，招标人可以接收投标文件的情形是()。

A.甲未通过资格预审

B.乙的投标文件逾期送达

C.丙的投标文件未按要求密封

D.丁的投标文件修改后又按时提交

【答案】D

参考解析：《招标投标法实施条例》规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者

不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。故D选项正确。

81.某总包单位与分包单位在分包合同中约定：分包单位自行负责分包工程的安全生产。工程施工中，分

包工程发生安全事故，则该事故0。

A.按照约定分包单位自行承担责任

B.分包单位承担主要责任，总包承担次要责任

C.总包单位承担责任

D.总包单位与分包单位承担连带责任

【答案】D

参考解析：

根据《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

82.劳动者连续工作()年以上的，应享受带薪年休假。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】A

83.关于民事诉讼一审简易程序，下列说法正确的是()。

A.受理之日起30日内审结

B.立案之日起6个月内审结

C.由本院院长批准，可以延长6个月

D.当事人双方可以约定适用简易程序

【答案】D

参考解析：一审程序包括普通程序和简易程序。普通程序是《民事诉讼法》规定的民事诉讼当事人进行第

一审民事诉讼和人民法院审理第一审民事案件所通常适用的诉讼程序=简易程序是基层人民法院和它的派

出法庭审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单民事案件适用的程序。基层人民法院和它派出

的法庭审理上述规定以外的民事案件，当事人双方也可以约定适用简易程序。

适用普通程序审理的案件，根据《民事诉讼法》的规定，应当在立案之日起6个月内审结。有特殊情况需

要延长的，由本院院长批准，可以延长6个月;还需要延长的，报请上级法院批准。适用简易程序审理的

案件，应当在立案之日起3个月内审结。

84.按照《特种设备法》规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后()内，向负

责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。

A.10日

B.15日

C.20日

D.30日

【答案】D

85.对于实行开工报告制度的建设工程，因故不能按期开工超过6个月的，应当()。

A.申请延期开工

B.重新核验

C.重新办理批准手续

D.备案

【答案】C

参考解析：

因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。故C选项正确。

86.根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2017),项目管理规划包括()。

A、项目管理规划原则和内容

B、项目管理规划大纲和配套措施

C、项目管理规划大纲和实施大纲

D、项目管理规划大纲和实施规划

【答案】D

【解析】本题考查的是项目管理规划的内容。项目管理规划应包括项目管理规划大纲和项目管理实施规划

两类文件。选项D是正确的。

87.某施工企业于2009年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前1周，但发包人

以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2009年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，

鉴定部门于2009年4月iO日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为()。

A.2009年3月5日

B.2009年3月12日

C.2009年3月20日

D.2009年4月10日

【答案】A

参考解析：本题考核的是竣工日期。《最高人民法院关于审理建设工程施工合纷案件适用法律问题的解释》

规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以

承包人提交验收报告之日为竣工日期。

88.《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》的颁布是由()。

A.国家主席签署主席令公布

B.国务院总理签署国务院令公布

C.国家发改委主任签署命令公布

D.住建部部长签署命令公布

【答案】D

89.安全事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于()

小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门

报告。

A.1

B.2

C.6

D.12

【答案】A

参考解析：《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单

位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管

理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发

生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。故A选项

正确。

90.关于建设用地使用权设立的表述中，不正确的是（）。

A.设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式

B.国家严格限制以划拨方式设立建设用地使用权

C.新设立的建设用地使用权，不得损害已设立的用益物权

D.建设用地使用权不得在土地的地表、地上或者地下分别设立

【答案】D

参考解析：本题考核的是建设用地使用权的设立方式。设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方

式。建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。

91.根据《建筑工程施工许可管理办法》规定，建设单位采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证的，

由原发证机关（）施工许可证。

A.吊销

B.撤销

C.撤回

D.暂扣

【答案】B

参考解析：本题考核的是建设单位骗取和伪造施工许可证应承担的法律责任。《建筑工程施工许可管理办

法》规定，建设单位采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证的，由原发证机关撤销施工许可证，责

令停止施工，并处1万元以上3万元以下罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

92.以下关于民事诉讼证据的正确表述是（）。

A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

B.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

C.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证

D.当事人对鉴定意见有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

【答案】C

参考解析：我国《民事诉讼法》第70条规定：“书证应当提交原件”；第72条规定：“凡是知道案件情况

的单位和个人，都有义务出庭作证”；第78条规定：“当事人对鉴定意见有异议或者人民法院认为鉴定人

有必要出庭的，鉴定人应当出庭作证”。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第68条之规

定，未经对方当事人同意私自录制的谈话资料，只要未侵害他人合法权益且不违反法律禁止性规定，则有

可能作为证据使用。故C为正确选项。

93.甲公司与乙运输公司签订了多式联运合同，应甲要求，乙开具了可转让多式联运单据。甲隐瞒了所运

物品为危险物等相关信息，也未履行妥善包装的义务，且不久就将这份合同转让给了丙公司。运输期间该

物品发生自燃，导致运输工具损毁。对此，下列说法中正确的是（）。

A.丙应对此承担损害赔偿责任

B.乙应赔偿甲的损失

C.甲应对此承担损害赔偿责任

D.乙应赔偿丙的损失

【答案】C

因托运人托运货物时的过错，造成多式联运经营人损失的，即使托运人已经转让多式联运单据，托运人仍

然应当承担损害赔偿责任。因此，甲公司应承担损害赔偿责任。

94.中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其（）参加依法必须进行招标的项目的

投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

A.1年至3年内

B.2年至5年内

C.3年至7年内

D.终身

【答案】B

参考解析：本题考核的是中标人违法行为应承担的法律责任。中标人不按照与招标人订立的合同履行义务,

情节严重的，取消其2年至5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政

管理机关吊销营业执照。

95.在合同成立时，采用数据电文形式订立合同的，合同成立地点为()。

A.承诺生效的地点

B.经常居住地

C.收件人的主营业地

D.合同签订地

【答案】C

参考解析：根据《合同法》第34条规定，承诺生效的地点为合同成立的地点。采用数据电文形式订立合

同的，收件人的主营业地为合同成立的地点;没有主营业地的，其经常居住地为合同成立的地点。当事人

另有约定的，按照其约定。故C为正确选项。

96.用人单位由于生产经营特殊需要，经与工会和劳动者协商可以延长工作时间。在保障劳动者身体健康

的条件下延长工作时间每日不得超过3小时，每月累计不得超过()小时。

A.15

B.22

C.36

D.60

【答案】C

97.在城市规划区的建设工程申领施工许可证时需取得规划许可证，对此，下列说法正确的是()。

A、规划许可证是指建设工程规划许可证

B、规划许可证包括建设用地规划许可证和建设工程规划许可证

C、以划拨方式提供建设用地使用权的，无须再办理建设用地规划许可证

D、以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，签订土地使用权出让合同后，无须再领取建设用地规划

许可证

【答案】B

【解析】本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。在城市、镇规划区内，规划许可证包括建

设用地规划许可证和建设工程规划许可证。

98.某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，无正当理

由拒不到庭，则人民法院可以()。

A.终结审理

B.撤销案件

C.中止审理

D.缺席判决

【答案】D

参考解析：本题考核的是宣判。原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，

可以按撤诉处理，被告反诉的，可以缺席判决。被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭

许可中途退庭的，可以缺席判决。

99.仓储合同中，保管人的义务是()。

A.支付仓储费用的义务

B.说明的义务

C.出具仓单的义务

D.按时提取仓储物

【答案】C

参考解析：本题考核的是仓储合同中保管人的义务。仓储合同中保管人的义务包括：(1)验收的义务;(2)出

具仓单的义务;(3)允许检查或者提取样品的义务;(4)通知的义务;(5)催告或做出必要处置的义务;⑹损害赔

偿的义务。

100.《文物保护法实施条例》规定，未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的

修缮、迁移、重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正;逾期不改正，或者造成严重后果的，处()

的罚款。

A.5万元以下

B.5万元以上50万元以下

C.1万元以上10万元以下

D.20万元以上100万元以下

【答案】B

参考解析：本题考核的是未取得相应资质证书擅自承担文物保护单位修缮、迁移、重建工程违法行为应承

担的法律责任。《文物保护法实施条例》规定，未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物

保护单位的修缮、迁移、重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正;逾期不改正，或者造成严重后

果的，处5万元以上50万元以下的罚款。

101.建设工程在开工阶段出现的下列情况中，不能顺延工期的是0。

A.承包人因施工机械不能及时就位，在开工前7天以书面形式向监理提出延期开工，监理人未及时作出书

面答复

B.承包人因工人回家过年不能按时开工，在节后7天以书面形式向监理提出延期施工

C.因设计进度拖延，监理工程师书面通知承包人延期开工

D.因施工场地未达到开工要求，监理工程师书面通知承包人延期开工

【答案】B

102.劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的()，并不得低

于用人单位所在地的最低工资标准。

A.75%

B.80%

C.85%

D.90%

【答案】B

参考解析：本题考核的是劳动报酬。劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最档工资或者劳动合

同约定工资的80%,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

103.下列关于工程档案资料移交的说法中，错误的是0。

A.移交工程档案资料是建设单位的义务

B.专业分包单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总

C.监理单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总

D.对改建扩建和重要部位维修的工程，亦须据实修改补充和完善原档案

【答案】C

参考解析：《城市建设档案管理规定》中规定，设计监理工程资料由设计监理单位整理后移交建设单位。

故C为正确选项。

104.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权，玩忽职守颁发安全生产许可证的，可以()已经颁发

的安全生产许可证。

A.撤回

B.撤销

C.吊销

D.注销

【答案】B

参考解析：《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第16条规定，安全生产许可证颁发管理机关或者其

上级行政机关发现有下列情形之一的，可以撤销已经颁发的安全生产许可证：(1)安全生产许可证颁发管理

机关工作人员滥用职权，玩忽职守颁发安全生产许可证的;(2)超越法定职权颁发安全生产许可证的;(3)违反

法定程序颁发安全生产许可证的;(4)对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的;(5)依

法可以撤销已经颁发的安全生产许可证的其他情形。本题中，撤回多见于合同法，吊销是行政部门对行政

相对人的违法行为作出的处罚，注销的词义与用法较为中性。故B为正确选项。

105.根据《劳动法》，劳动合同可以约定试用期，但最长不得超过()个月。

A.6

B.7

C.10

D.12

【答案】A

参考解析：

《劳动合同法》第19条规定：劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月;劳动合同期

限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月;三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不

得超过六个月。故A为正确选项。

106.施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收;同年10月8日建设

单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行;10月20日建设单位实际使用该工程，则施工单位承担

的保修期应于。起计算。

A.6月1日

B.8月30日

C.10月8日

D.10月20日

【答案】A

参考解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对实

际竣工日期有争议的，按以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工

日期;(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工报告之日为竣工日期;(3)

建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。故