04版建筑工程施工总承包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

04版建筑工程施工总承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程1.4施工期1.5质量标准1.6工程量清单第二条合同价格2.1合同总价2.2工程变更价款2.3价格调整2.4付款方式2.5竣工结算第三条合同履行3.1承包人责任3.2发包人责任3.3工期延误3.4工程暂停与复工3.5质量控制3.6安全管理第四条材料与设备4.1承包人提供的材料与设备4.2发包人提供的材料与设备4.3材料与设备验收4.4质量保证第五条施工许可与验收5.1施工许可证5.2施工准备5.3工程验收5.4竣工验收第六条技术规范与标准6.1技术规范6.2施工标准6.3质量检测第七条变更与调整7.1工程变更7.2工程量调整7.3价款调整第八条违约责任8.1承包人违约8.2发包人违约8.3违约赔偿第九条争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效10.2合同变更10.3合同终止第十一条合同附件11.1工程量清单11.2技术文件11.3施工图纸第十二条其他约定12.1保密条款12.2知识产权保护12.3环境保护12.4不可抗力第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条合同的签订与备案14.1合同签订14.2合同备案14.3合同副本第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指合同中指明的具有工程发包权的当事人，即工程项目的业主或其合法授权人。1.2承包人承包人是指合同中指明的具有工程承包权的当事人，即承担工程项目施工任务的法人或其他组织。1.3工程工程是指合同中指明的工程项目，包括工程范围内的建筑物、构筑物、附属设施、市政配套设施等。1.4施工期施工期是指合同中约定的工程开工之日起至工程竣工交付之日止的时间段。1.5质量标准工程质量标准应符合国家及行业现行有关质量标准和设计文件要求，达到合格等级。1.6工程量清单工程量清单是指合同附件中列明的，包括工程项目的各项工程量、工程内容、工程数量及工程单价等内容的清单。第二条合同价格2.1合同总价合同总价是指承包人完成合同约定的全部工程量，并达到合同约定的质量标准所需的价款。2.2工程变更价款工程变更价款是指因工程变更导致合同价款的增减所形成的价款。2.3价格调整价格调整是指合同履行过程中，因市场物价波动、政策调整等因素，对合同总价进行的调整。2.4付款方式付款方式是指发包人按照合同约定，向承包人支付合同价款的方式。包括进度付款、竣工结算等。2.5竣工结算竣工结算是指工程竣工后，按照合同约定的计价方式，对承包人实际完成的工程量进行计量、核算，并据此确定合同总价的过程。第三条合同履行3.1承包人责任承包人应按照合同约定，完成合同范围内的全部施工任务，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。3.2发包人责任发包人应按照合同约定，履行发包人的义务，提供施工条件，支付合同价款，协助承包人完成工程施工。3.3工期延误工期延误是指因发包人原因或不可抗力原因导致工程不能按合同约定的工期完成的情况。3.4工程暂停与复工工程暂停与复工是指合同履行过程中，因发包人原因或不可抗力原因导致工程暂时停止施工，并在条件具备后重新复工的情况。3.5质量控制质量控制是指承包人应按照合同约定的质量标准，对施工过程进行质量控制，确保工程质量符合要求。3.6安全管理安全管理是指承包人应按照合同约定，建立健全安全生产管理制度，确保工程施工过程中的安全生产。第四条材料与设备4.1承包人提供的材料与设备承包人应按照合同约定，提供施工所需的材料与设备，并保证其质量符合要求。4.2发包人提供的材料与设备发包人应按照合同约定，提供施工所需的材料与设备，并保证其质量符合要求。4.3材料与设备验收材料与设备验收是指合同履行过程中，对承包人提供的材料与设备进行质量、数量等方面的检查、验收。4.4质量保证质量保证是指承包人对提供的材料与设备质量承担相应的责任，确保其使用安全、可靠。第五条施工许可与验收5.1施工许可证施工许可证是指合同履行过程中，发包人或其授权人同意承包人进行施工的书面证明。5.2施工准备施工准备是指承包人根据施工许可证，进行施工现场的布置、施工机械设备的组装、施工人员的组织等准备工作。5.3工程验收工程验收是指工程完成后，对工程质量、安全、进度等方面进行检验、检查，确认工程符合合同约定的要求。5.4竣工验收竣工验收是指工程完成后，发包人或其授权人组织对工程进行全面的检查、验收，确认工程达到合同约定的质量标准。第六条技术规范与标准6.1技术规范技术规范是指合同中约定的，关于工程施工的技术要求、工艺流程、施工方法等的技术规范。6.2施工标准施工标准是指合同中约定的，关于工程施工的质量、安全、进度等方面的标准。6.3质量检测质量检测是指合同履行过程中，对工程质量进行检测、检验、试验等活动，以确保工程质量符合要求。第八条违约责任8.1承包人违约承包人违约是指承包人未能按照合同约定履行其义务的行为。如未能按约定完成工程、工程质量不符合约定标准、未能按约定时间提交工程等。8.2发包人违约发包人违约是指发包人未能按照合同约定履行其义务的行为。如未能按约定时间支付合同价款、未能按约定提供施工条件等。8.3违约赔偿违约赔偿是指违约方因违约行为给对方造成损失的，应承担的赔偿责任。具体赔偿金额和方式按照合同约定执行。第九条争议解决9.1协商解决合同双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商的方式解决。9.2调解解决如协商解决不成，双方可同意提交第三方进行调解。调解结果对双方具有法律约束力。9.3仲裁解决如调解不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。9.4法律途径如仲裁不成，任何一方均有权向合同约定的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更合同履行过程中，如双方同意对合同内容进行变更，应以书面形式签订变更协议，经双方盖章确认后生效。10.3合同终止合同终止是指合同约定的权利义务履行完毕或者合同被解除。合同终止后，双方应当按照合同约定处理剩余的事宜。第十一条合同附件11.1工程量清单工程量清单是合同附件之一，详细列明工程项目的各项工程量、工程内容、工程数量及工程单价等。11.2技术文件技术文件是合同附件之一，包括工程的设计文件、施工图纸、技术规范等。11.3施工图纸施工图纸是合同附件之一，详细表示工程的结构、布局、尺寸、材料等施工所需的详细信息。第十二条其他约定12.1保密条款双方应对在合同履行过程中获得的对方的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。12.2知识产权保护双方同意，合同履行过程中所涉及的知识产权，按照法律规定和合同约定予以保护。12.3环境保护双方应遵守国家环境保护法律、法规，按照合同约定进行环境保护工作。12.4不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。如自然灾害、社会事件等。如发生不可抗力，双方应按合同约定及时通知对方，并协商解决。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向合同约定的人民法院提起诉讼。第十四条合同的签订与备案14.1合同签订本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同备案双方应按照合同约定，将合同副本提交相关部门备案。14.3合同副本本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方定义第三方是指除甲乙方之外的，与本合同无关的法人、其他组织或个人。第三方介入是指在合同履行过程中，由于第三方的原因或行为导致甲乙方之间的权利义务发生变化或需要第三方协助解决的情况。15.2第三方介入的情况（1）因第三方的原因导致工程延期、质量问题或其他合同违约情况；（2）第三方对工程的顺利进行产生影响，需要甲乙方协商解决；（3）第三方对甲乙方提供的材料或设备提出异议，需要进行鉴定或处理；（4）其他因第三方原因导致的合同履行问题。15.3第三方责任第三方对于因其原因导致的合同履行问题，应承担相应的责任。第三方责任限额应根据具体情况确定，包括但不限于第三方造成的直接经济损失、第三方违约造成的工程延误等。15.4第三方介入的解决方式（1）调解：由甲乙方共同选择第三方调解机构进行调解，调解结果对甲乙方具有法律约束力；（2）仲裁：任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力；（3）诉讼：任何一方均有权向合同约定的人民法院提起诉讼。15.5第三方与其他各方的关系第三方与甲乙方及其他合同当事人之间不存在任何合同关系。第三方对于甲乙方及其他合同当事人的权利义务不产生影响，甲乙方及其他合同当事人之间的权利义务不受第三方的影响。15.6第三方责任的承担当第三方介入导致甲乙方之间的权利义务发生变化时，甲乙方应根据合同约定确定责任。如合同中没有约定，甲乙方应根据实际情况协商确定。15.7第三方介入的额外条款及说明甲乙方在签订合同时，可以根据具体情况进行补充协议，对第三方介入的情况进行详细约定，包括但不限于第三方责任限额、第三方介入的解决方式等。15.8第三方责任的免除甲乙方在合同履行过程中，如能证明第三方介入是由于不可抗力或其他无法预见的原因导致的，可以免除对第三方的责任。15.9第三方介入的保密甲乙方对于第三方介入的情况应予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。15.10第三方介入的履行甲乙方在合同履行过程中，应严格按照合同约定和第三方介入的约定履行合同义务。如违反合同约定或第三方介入的约定，应承担相应的违约责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单工程量清单是详细列明工程项目的各项工程量、工程内容、工程数量及工程单价等内容的清单。清单中应包括所有工程项目的详细信息，如项目名称、项目编号、工程量、单位、单价、总价等。附件二：技术文件技术文件包括工程的设计文件、施工图纸、技术规范等。设计文件应包括工程的设计说明书、设计图纸等；施工图纸应详细表示工程的结构、布局、尺寸、材料等施工所需的详细信息；技术规范应包括工程施工的技术要求、工艺流程、施工方法等。附件三：施工图纸施工图纸是详细表示工程的结构、布局、尺寸、材料等施工所需的详细信息的图纸。图纸中应包括平面图、立面图、剖面图、细部图等。附件四：材料与设备清单材料与设备清单是详细列明承包人提供的材料与设备名称、型号、规格、数量、质量标准等内容的清单。清单中应包括所有材料与设备的详细信息，如名称、型号、规格、数量、质量标准等。附件五：施工组织设计施工组织设计是承包人根据工程特点、施工条件等因素编制的施工组织计划。计划中应包括施工进度安排、施工方法、施工工艺、施工人员组织、施工平面图等。附件六：安全生产管理制度安全生产管理制度是承包人建立的用于规范施工过程中安全生产行为的制度。制度中应包括安全生产责任、安全生产措施、安全生产培训、安全事故处理等内容。附件七：质量保证措施质量保证措施是承包人采取的确保工程质量符合合同约定要求的措施。措施中应包括质量控制体系、质量检测方法、质量验收标准等。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未能按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准。示例说明：如承包人未能按照合同约定的时间完成工程，或施工过程中出现质量问题，导致工程质量不符合合同约定的标准。2.发包人未能按照合同约定支付合同价款，或提供施工条件。示例说明：如发包人未能按照合同约定的时间支付合同价款，或未能提供合同约定的施工条件，导致工程施工受阻。3.发包人未能按照合同约定履行其义务，如未能提供设计文件、施工图纸等。示例说明：如发包人未能按照合同约定的时间提供设计文件或施工图纸，导致承包人无法按照约定的时间开始施工。4.承包人提供的材料与设备不符合合同约定的质量标准。示例说明：如承包人提供的材料与设备存在质量问题，导致工程质量受到影响。5.承包人未能按照合同约定的时间提交工程。示例说明：如承包人未能按照合同约定