有关建设工程保证合同样本

合同编号：__________有关建设工程保证合同样本甲方（保证人）：__________乙方（被保证人）：__________鉴于甲、乙双方在__________建设工程项目中达成合作意向，为确保项目顺利进行，甲方向乙方提供如下保证：第一条保证范围甲方对乙方在__________建设工程项目中所承担的__________（工程内容）提供保证。第二条保证金额甲方保证金额为人民币____元整（大写：_________________________元整）。第三条保证期限甲方保证期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。第四条保证方式甲方采用__________保证方式对乙方在建设工程项目中的权益进行保证。第五条保证责任1.甲方保证在保证期限内，如乙方因履行合同义务而遭受损失，甲方应承担相应的赔偿责任。2.甲方保证在保证期限内，如乙方因__________（原因）导致工程进度延误、质量问题或其他违约行为，甲方应承担相应的责任。3.甲方保证在保证期限内，如乙方因__________（原因）工程，甲方应承担相应的责任。第六条保证的实现1.在保证期限内，乙方如发现甲方存在违约行为，应立即向甲方提出书面通知，甲方应在接到通知后____个工作日内予以核实并采取措施予以改正。2.如甲方未能在保证期限内履行保证责任，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________。3.如甲方未能履行保证责任，导致乙方遭受损失，乙方有权要求甲方赔偿，赔偿金额为乙方实际损失的__________%。第七条合同的解除和终止1.在保证期限内，如乙方提前完成工程，双方可协商解除本合同。2.在保证期限内，如甲方因__________（原因）无法履行保证责任，乙方有权解除本合同。3.本合同自工程竣工验收合格之日起自动终止。第八条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定1.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（保证人）：__________乙方（被保证人）：__________签订日期：__________年____月____日注意事项：1.合同主体：确保甲方为具有保证能力的法人或其他组织，乙方为合法注册的建设工程企业。2.工程描述：明确填写工程内容、工程地点、工程规模等关键信息。3.保证金额：根据工程实际需要和双方协商确定保证金额。4.保证期限：根据工程进度和合同履行期限合理设定保证期限。5.保证方式：选择合适的保证方式，如全额保证、部分保证等。6.保证责任：详细列明甲方的保证责任，包括工程进度、质量、安全等方面。7.保证的实现：明确乙方在发现甲方违约时的通知义务和甲方相应的改正措施。8.违约金和赔偿：合理设定违约金计算方式和赔偿金额。9.合同解除和终止：规定合同解除和终止的条件及相应程序。10.争议解决：选择合适的争议解决方式，如协商解决或诉讼解决。解决办法：1.双方发生争议时，进行友好协商，寻求共识。2.若协商不成，可依据合同中约定的争议解决方式进行处理，如向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规，配合法院审理。4.法院根据双方提供的证据和合同约定，作出公正的判决。关键词语的法律名词解释：1.保证人：指承担保证责任的一方，通常为具有较强经济实力和信誉的法人或其他组织。2.被保证人：指接受保证的一方，通常为建设工程项目的承包商或施工单位。3.保证范围：指保证人承担保证责任的范围，包括工程质量、进度、安全等方面。4.保证金额：指保证人承诺承担的最高赔偿金额。5.保证期限：指保证人承担保证责任的期限，通常自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。6.保证方式：指保证人承担保证责任的方式，如全额保证、部分保证等。7.保证责任：指保证人应承担的义务和责任，包括工程质量、进度、安全等方面。8.违约金：指一方违约时应支付给另一方的经济赔偿。9.赔偿：指因违约行为导致的损失赔偿责任。10.争议解决：指当合同双方发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。特殊应用场合及补充条款：1.工程变更：如工程项目在保证期限内发生变更，包括但不限于工程规模、工程内容、工程进度等，甲方应根据变更情况相应调整保证范围和保证金额。补充条款：双方应立即协商调整合同相关内容，并以书面形式签订补充协议。2.不可抗力：如工程项目因不可抗力因素（如自然灾害、社会动荡等）导致无法按约定完成，甲方不承担违约责任。补充条款：双方应在合同中明确不可抗力的定义和处理方式，以及不可抗力事件发生后的通知义务和责任免除事项。3.工程质量问题：如工程项目出现质量问题，导致工程验收不合格，甲方应承担重新施工或修复的责任。补充条款：双方应明确质量问题的定义和处理流程，以及甲方重新施工或修复的时间表和费用承担事项。4.工程进度延误：如工程项目因甲方原因导致进度延误，甲方应支付相应的违约金。补充条款：双方应约定违约金的计算方式和支付期限。5.合同解除：如双方协商一致解除合同，甲方应按照乙方实际损失支付赔偿金。补充条款：双方应明确合同解除的条件和程序，以及赔偿金的计算方式和支付期限。附件列表：1.工程项目的相关文件，包括但不限于工程设计图纸、工程预