太阳能光伏电站智能发电管理工程施工合同（2024年版）

太阳能光伏电站智能发电管理工程施工合同（2024年版）合同/协议编号：__________________

本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于____年____月____日签订：

甲方：（以下简称“甲方”）

乙方：（以下简称“乙方”）

鉴于甲方拥有太阳能光伏电站项目，需要乙方负责该项目的智能发电管理系统工程施工，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲乙双方在太阳能光伏电站智能发电管理系统工程施工中的权利义务，确保工程顺利进行，实现项目目标。

二、合同签订背景

甲方作为太阳能光伏电站项目的业主，根据项目需求，决定引进乙方提供的智能发电管理系统工程施工服务。乙方具备相关资质及施工经验，能够满足甲方要求。经双方充分沟通，达成共识，签订本合同。

三、合同主体

甲方：_______（单位名称）

乙方：_______（单位名称）

四、合同内容

本合同涉及太阳能光伏电站智能发电管理系统工程施工的具体内容，包括但不限于设计、设备采购、施工、调试、验收等环节。具体内容详见合同附件。

五、合同履行

甲乙双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务，确保工程按期、优质、安全、环保地完成。

六、违约责任

甲乙双方应遵守本合同约定，如一方违反合同约定，导致另一方遭受损失的，应承担相应的违约责任。

本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

特此合同。

主要条款内容：

第一条服务内容

1.1乙方负责甲方太阳能光伏电站智能发电管理系统的设计、设备采购、施工、调试、验收等全过程工作。

1.2乙方应按照甲方提供的项目需求和技术参数，确保智能发电管理系统满足甲方生产需求。

1.3乙方应提供必要的技术支持和服务，包括但不限于系统运行维护、故障排除、升级改造等。

第二条质量标准

2.1智能发电管理系统应符合国家相关标准和行业规范。

2.2系统设备、材料应符合国家质量监督检验检疫总局发布的相关产品质量标准。

2.3乙方应确保施工过程中的安全、环保，防止对甲方光伏电站及周边环境造成损害。

第三条价格支付

3.1本合同总价为人民币_______元整（大写：_______元整）。

3.2甲方应按照本合同约定的时间和比例支付乙方工程款。

3.3付款方式：分期支付，具体支付节点及比例详见附件。

3.4乙方应向甲方开具合法的增值税专用发票。

第四条保密条款

4.1双方对本合同内容以及项目实施过程中的技术资料、商业秘密等负有保密义务。

4.2未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露本合同内容及相关信息。

第五条违约责任

5.1乙方未按约定时间完成工程，每延迟一天，应向甲方支付_______元违约金。

5.2甲方未按约定支付工程款，每延迟一天，应向乙方支付_______元违约金。

5.3因乙方施工质量问题导致甲方遭受损失，乙方应承担全部责任，赔偿甲方损失。

5.4因甲方原因导致工程延误或造成乙方损失，甲方应承担相应责任。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条合同生效及终止

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同有效期为_______年，自合同生效之日起计算。

7.3合同期满或双方协商一致解除本合同，本合同终止。

第八条其他

8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

8.2本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________________

乙方（盖章）：________________________

甲方代表（签字）：________________________

乙方代表（签字）：________________________

双方权利与义务详细说明：

第九条甲方权利与义务

9.1甲方权利：

9.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、价格完成智能发电管理系统工程施工。

9.1.2甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，确保工程质量符合合同要求。

9.1.3甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改。

9.1.4甲方有权根据合同约定，对乙方进行奖惩。

9.2甲方义务：

9.2.1甲方应按照合同约定的时间、数量向乙方提供相关图纸、技术资料和现场条件。

9.2.2甲方应配合乙方进行现场勘察、设计、施工等工作。

9.2.3甲方应按照合同约定支付工程款，并确保支付及时。

9.2.4甲方应承担因自身原因导致工程延误或造成乙方损失的责任。

第十条乙方权利与义务

10.1乙方权利：

10.1.1乙方有权要求甲方按照合同约定提供相关图纸、技术资料和现场条件。

10.1.2乙方有权根据合同约定，要求甲方配合施工，确保工程顺利进行。

10.1.3乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。

10.1.4乙方有权在施工过程中对工程质量进行自检。

10.2乙方义务：

10.2.1乙方应按照合同约定的时间、质量、价格完成智能发电管理系统工程施工。

10.2.2乙方应按照甲方要求进行现场勘察、设计、施工等工作。

10.2.3乙方应确保工程质量符合合同要求，并对施工过程中出现的问题进行整改。

10.2.4乙方应承担因自身原因导致工程延误或造成甲方损失的责任。

10.2.5乙方应遵守国家相关法律法规，确保施工过程中的安全和环保。

第十一条合同执行过程中的合作方式

11.1甲乙双方应建立定期沟通机制，定期召开项目会议，及时沟通项目进展、问题及解决方案。

11.2甲方应指定专人负责与乙方沟通协调，乙方应指定专人负责甲方项目对接工作。

11.3甲方与乙方在合同执行过程中，应遵循诚实信用原则，共同维护合同权益。

11.4甲乙双方应保持良好合作关系，共同应对项目实施过程中可能出现的风险。

11.5双方应积极配合，确保项目按期、优质、安全、环保地完成。

第十二条合同变更与解除

12.1合同在履行过程中，如因不可抗力等因素导致合同无法继续履行，双方可协商变更或解除合同。

12.2合同变更或解除应书面通知对方，并经双方签字确认。

12.3合同变更或解除后，双方应按照约定处理未履行完毕的义务，并承担相应的法律责任。

第十三条合同附件

13.1本合同附件包括但不限于：

13.1.1项目需求书

13.1.2技术参数

13.1.3付款计划

13.1.4施工进度计划

13.1.5争议解决机制

13.1.6其他双方认为必要的文件。

13.2附件与本合同具有同等法律效力，与本合同正文不一致的，以附件为准。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

第十四条合同有效期限

14.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。

14.2合同到期后，如双方无异议，可根据实际情况协商续签合同。

第十五条合同终止条件

15.1合同因以下原因终止：

15.1.1合同期限届满；

15.1.2双方协商一致解除合同；

15.1.3因不可抗力导致合同无法履行；

15.1.4一方违约，另一方在通知违约方后_______日内未采取补救措施或未履行合同；

15.1.5法律法规规定的其他终止情形。

第十六条合同变更

16.1合同在履行过程中，如遇以下情况，双方可协商变更合同：

16.1.1项目需求发生变化；

16.1.2国家政策、行业标准发生变化；

16.1.3双方协商一致认为需要变更的其他情况。

16.2合同变更应采取书面形式，经双方签字（或盖章）后生效。

第十七条合同解除

17.1合同解除应采取书面形式，经双方签字（或盖章）后生效。

17.2合同解除后，双方应按照约定处理未履行完毕的义务，并承担相应的法律责任。

第十八条争议解决机制

18.1双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

18.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

18.3诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非法院判决要求中止履行。

第十九条法律适用

19.1本合同适用中华人民共和国法律。

19.2如合同内容与中华人民共和国法律相冲突，以中华人民共和国法律为准。

第二十条管辖法院

20.1本合同争议解决及管辖法院为合同签订地人民法院。

第二十一条合同效力

21.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，具有法律约束力。

21.2本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。

21.3本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

双方需要准备的附件：

1.双方有效营业执照副本及组织机构代码证复印件。

2.双方法定代表人身份证明文件或授权委托书。

3.项目需求书，包括但不限于技术参数、功能要求、设备清单等。

4.智能发电管理系统设计方案及详细技术规格书。

5.设备采购清单及供应商资质证明文件。

6.施工方案及施工组织设计。

7.付款计划及结算方式说明。

8.施工进度计划表。

9.安全生产管理制度及应急预案。

10.环境保护措施及污染物排放标准。

11.争议解决机制及合