建设工程施工合同（示范文本）2013

建设工程施工合同（示范文本）2013合同编号：_______________________甲方：_______________________乙方：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________签订日期：_______________________签订地点：_______________________第一条合同目的a.确定施工任务①本合同明确甲方与乙方之间的建设工程施工任务。②乙方应根据甲方要求完成工程项目。③甲方应提供必要的支持及配合。④合同生效后，乙方不得未经甲方同意转包或分包该工程。b.明确各方责任①甲方负责项目的相关审批及提供设计图纸。②乙方负责按照图纸和规范进行施工。③双方应定期沟通，确保工程按时完成。④在项目实施过程中，任何变更应经过双方书面确认。c.工程质量要求①乙方须严格按照行业标准及设计要求施工。②甲方有权对施工质量进行监督检查。③如发现质量问题，乙方应立即整改并承担相关费用。④工程竣工后，甲方应进行验收并出具验收报告。第二条工程造价与支付方式a.工程造价①本工程的总造价为人民币（大写）_______________________。②造价包括材料费、人工费、机械使用费等。③如遇设计变更或项目增减，工程造价可调整。④调整费用须经双方书面确认后方可执行。b.支付方式①合同签订后，甲方应支付乙方工程款项的预付款。②工程进度款按项目阶段完成情况支付。③竣工验收合格后，甲方支付剩余款项。④支付方式可通过银行转账或其他双方约定方式完成。c.付款期限①甲方应在收到乙方开具的发票后7个工作日内支付工程款。②进度款支付应在每个阶段验收合格后支付。③竣工款应在最终验收合格后30日内支付。④若甲方逾期付款，需按合同约定支付滞纳金。第三条工期要求a.工期的确定①本工程的总工期为_______________________天。②工期从甲方提供完整图纸并签署合同之日起算。③乙方应合理安排施工进度，确保工程按时完工。④若遇不可抗力因素，工期可适当延长。b.延期的处理①如乙方未按时完工，须支付甲方延期违约金。②乙方应及时向甲方报告工期延误的原因及整改计划。③工期延误如因甲方原因造成，乙方不承担违约责任。④甲方同意合理延长工期时，应书面确认。c.进度监督与验收①甲方可派员对施工进度进行监督检查。②工程施工期间，甲方应按时对已完成部分进行验收。③验收合格后，乙方方可继续进行后续施工。④工程竣工前，甲方将组织最终验收。第四条保密条款a.保密义务①双方应对合同涉及的商业秘密及技术信息保密。②乙方不得泄露甲方的设计图纸、施工计划等信息。③甲方不得公开乙方的施工方案、工艺技术等细节。④双方保密义务在合同终止后仍持续有效。b.保密期限①双方应在本合同履行期间保持信息保密。②本合同履行结束后，双方应继续保密五年。③任何一方违反保密义务应承担违约责任。④违约方应赔偿对方因此产生的全部损失。c.保密信息的使用①保密信息仅限于合同履行及相关活动中使用。②双方均不得将保密信息用于其他商业目的。③保密信息应妥善保管，防止被第三方非法获取。④如需披露保密信息，须事先取得对方书面同意。第五条争议解决a.争议解决方式①双方在履行合同过程中如发生争议，应协商解决。②如协商无果，可提交当地仲裁委员会仲裁。③仲裁裁决对双方具有最终约束力。④仲裁费用由败诉方承担。b.法律适用①本合同的签订、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。②任何一方违反合同，应按法律规定承担相应责任。③若本合同条款与法律法规相抵触，按法律法规执行。④合同未尽事宜，双方可根据实际情况补充协议。c.合同的修改与终止①合同如需修改，须经双方书面协议确认。②双方均可在合同履行前解除合同，但需提前通知对方。③合同终止后，双方应按约定清算相关费用。④合同终止不影响之前产生的权利和义务。第六条其他条款a.合同生效①本合同自双方签字盖章之日起生效。②合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。③合同未尽事宜，双方可通过书面补充协议解决。④补充协议与本合同具有同等法律效力。b.不可抗力①因不可抗力因素导致一方无法履行合同，应及时通知对方。②不可抗力包括自然灾害、战争等无法预见或避免的事件。③受不可抗力影响的工期可延长，但必须证明不可抗力原因。④不可抗力期间，双方均不承担违约责任。c.其他事项①双方应尽最大努力促进合同