施工合同协议书内容模板

合同编号：__________施工合同协议书鉴于业主委托施工方进行_______项目的施工，双方本着平等、自愿、公正的原则，经友好协商，就施工项目的相关事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程预算：_______元1.5工程工期：自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。二、施工要求2.1施工方应按照双方约定的工程内容、工程量和质量要求进行施工，确保工程进度和质量。2.2施工方应严格按照国家及地方有关建设标准和规范进行施工，确保工程安全。2.3施工方应做好施工现场的卫生和安全防护工作，确保施工现场整洁、安全。2.4施工方应承担因施工原因导致的邻里纠纷和其他相关责任。三、合同价格及支付3.1本合同总价款为_______元（大写：_______________________元整）。3.2业主应于合同签订后_______日内，向施工方支付合同总价款的_______%。3.3剩余合同总价款的_______%，业主应按照施工进度，分_______次支付。3.4施工方完成施工后，业主应按照约定进行验收。验收合格的，业主应支付剩余合同总价款。验收不合格的，施工方应按照业主的要求进行整改，直至达到验收标准。四、工期延误及违约责任4.1施工方如因自身原因导致工程延期，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的_______%乘以逾期天数。4.2业主如因自身原因导致工程延期，应按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的_______%乘以逾期天数。4.3双方如因不可抗力因素导致工程延期，可根据实际情况商定延期时间。五、争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1双方应遵守国家相关法律法规，不得擅自变更、解除或终止本合同。6.2双方应为本合同的履行提供必要的协助和配合。6.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同签订前，双方应认真阅读合同全文，确保了解合同条款和各自的权利义务。2.合同中涉及的工程内容、工程量、工程预算等关键信息，双方应充分沟通，达成一致。3.合同价格及支付条款，双方应严格按照约定履行，确保资金安全。4.施工方应按照合同要求进行施工，确保工程质量和进度。5.双方应遵守国家相关法律法规，不得擅自变更、解除或终止本合同。解决办法：1.双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。2.若协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在诉讼过程中，双方应严格按照法律规定和合同约定，提供证据和履行相关程序。4.双方在解决争议时，应本着平等、自愿、公正的原则，确保各自合法权益。关键词语的法律名词解释：1.施工方：指承担工程施工的单位或个人。2.业主：指委托施工方进行工程施工的单位或个人。3.工程预算：指根据工程设计和施工方案，预先确定的工程所需费用的总额。4.工程工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工交付的时间段。5.违约金：指一方未履行合同约定义务，应向对方支付的赔偿金。6.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。7.有管辖权的人民法院：指根据法律规定，具有审理某一案件权限的人民法院。特殊应用场合：1.业主是忙碌的企业家，希望施工方能提供更加细致的进度报告和预算控制。2.工程是一个历史建筑的修复工程，需要特别注意保护建筑的历史风貌。3.施工地点在居民区，需要特别注意噪音和垃圾处理，以免影响居民生活。4.工程涉及到和创新技术的应用，需要特别考虑技术的可行性和专利问题。补充条款：1.进度报告和预算控制：乙方应每周向甲方提供详细的工程进度报告和预算执行情况，确保甲方随时掌握工程动态。2.历史建筑保护：乙方在施工过程中应严格遵守相关法律法规，采取措施保护建筑的历史风貌，未经甲方同意不得随意更改设计。3.噪音和垃圾处理：乙方应在施工过程中采取有效措施，控制噪音和垃圾产生，避免对居民生活造成影响。如有需要，乙方应支付相应的噪音和垃圾处理费用。4.技术创新和专利问题：乙方应在工程开始前向甲方说明涉及的创新技术和专利情况，确保技术的可行性和合法性。如有需要，乙方应承担相关的专利使用费用。附件列表：1