施工单位文件合同范例

施工单位文件合同范例第一篇范文：合同编号：__________

鉴于甲方（以下简称“甲方”）需进行某建设项目施工，乙方（以下简称“乙方”）具备相应的施工资质，双方经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.1本合同标的为甲方项目名称的建设工程施工，具体内容详见附件一《工程量清单》。

二、合同工期

2.1本合同工期自甲方发出开工通知之日起计算，工期为____个月。

三、合同价款

3.1本合同价款为人民币____元整，分____期支付。

3.2甲方应在合同签订后____个工作日内，向乙方支付合同价款的____%作为预付款。

3.3乙方完成合同工程量清单中相应工程量后，甲方应在收到乙方提交的工程量清单及结算资料后____个工作日内，支付相应工程款的____%。

3.4合同工程完工并经验收合格后，甲方应在收到乙方提交的结算资料后____个工作日内，支付合同价款的____%。

四、工程质量

4.1乙方应严格按照国家有关施工规范、标准和设计图纸进行施工，确保工程质量符合国家标准和设计要求。

4.2甲方有权对施工过程中的工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。

五、工程验收

5.1合同工程完工后，乙方应按照合同约定和设计要求，进行自检。

5.2甲方应在收到乙方提交的验收申请后____个工作日内，组织有关单位进行验收。

5.3验收合格后，双方应在验收合格证书上签字确认。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

6.2甲方未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付____%的违约金。

6.3乙方未按合同约定完成工程的，应向甲方支付____%的违约金。

六、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2本合同履行完毕或者双方协商一致解除的，本合同终止。

九、其他约定

9.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

9.2本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

附件：

1.附件一《工程量清单》

2.附件二《施工图纸》

3.附件三《施工组织设计》

4.附件四《工程款支付计划》

5.附件五《质量保证体系》

6.附件六《安全生产管理制度》

7.附件七《环境保护措施》

8.附件八《施工进度计划》

9.附件九《合同专用条款》

10.附件十《其他相关文件》

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

鉴于甲方（以下简称“甲方”）为某建设项目业主，乙方（以下简称“乙方”）为具备相应施工资质的施工单位，丙方（以下简称“丙方”）为承担项目监理服务的第三方监理机构，为确保项目顺利进行，保障甲方的合法权益，经三方友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.1本合同标的为甲方项目名称的建设工程施工，具体内容详见附件一《工程量清单》。

二、合同工期

2.1本合同工期自甲方发出开工通知之日起计算，工期为____个月。

三、合同价款

3.1本合同价款为人民币____元整，分____期支付。

3.2甲方应在合同签订后____个工作日内，向乙方支付合同价款的____%作为预付款。

3.3乙方完成合同工程量清单中相应工程量后，甲方应在收到乙方提交的工程量清单及结算资料后____个工作日内，支付相应工程款的____%。

3.4合同工程完工并经验收合格后，甲方应在收到乙方提交的结算资料后____个工作日内，支付合同价款的____%。

四、工程质量

4.1乙方应严格按照国家有关施工规范、标准和设计要求进行施工，确保工程质量符合国家标准和设计要求。

4.2甲方有权对施工过程中的工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。

4.3丙方作为第三方监理机构，负责对工程质量进行全过程监理，并对工程质量承担连带责任。

五、工程验收

5.1合同工程完工后，乙方应按照合同约定和设计要求，进行自检。

5.2丙方应在收到乙方提交的验收申请后____个工作日内，组织有关单位进行验收。

5.3验收合格后，甲方、乙方和丙方应在验收合格证书上签字确认。

六、甲方的权益与权利

6.1甲方有权要求乙方在施工过程中严格按照合同约定进行施工，确保工程进度和质量。

6.2甲方有权要求乙方在施工过程中对施工环境进行保护，防止污染和损害。

6.3甲方有权要求乙方在施工过程中对施工人员进行安全教育和管理，确保施工安全。

6.4甲方有权要求丙方对工程质量进行严格监理，并对丙方的监理工作予以监督。

6.5甲方有权要求乙方在工程验收合格后，按照合同约定及时支付工程款。

七、乙方的违约及限制条款

7.1乙方如未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

7.2乙方如未按合同约定进行施工，导致工程质量不合格，甲方有权要求乙方进行返工或修复，并承担相关费用。

7.3乙方如未按合同约定进行施工，导致施工安全事故，乙方应承担全部责任。

7.4乙方在施工过程中，如发现丙方存在失职、渎职行为，甲方有权要求乙方报告，并有权要求丙方承担相应责任。

八、丙方的责权利

8.1丙方作为第三方监理机构，应严格按照国家有关监理规定和合同约定，对工程质量进行全过程监理。

8.2丙方有权要求乙方按照合同约定进行施工，对施工过程中的质量问题提出整改意见。

8.3丙方在监理过程中，如发现乙方存在违约行为，有权向甲方报告，并要求乙方承担相应责任。

九、争议解决

9.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

9.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同生效及终止

10.1本合同自三方签字盖章之日起生效。

10.2本合同履行完毕或者双方协商一致解除的，本合同终止。

十一、其他约定

11.1本合同未尽事宜，三方可另行协商签订补充协议。

11.2本合同一式____份，甲乙丙三方各执____份，具有同等法律效力。

第三方丙方的介入，有助于提高工程质量和施工安全，保障甲方的合法权益。甲方作为项目业主，通过引入第三方监理机构，可以对施工过程进行更为严格的监督和管理，确保工程质量和进度。同时，甲方在合同中明确自身的权益和权利，强化了对乙方的约束，为甲方在项目实施过程中提供了更加有力的保障。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

鉴于乙方（以下简称“乙方”）为具备相应施工资质的施工单位，甲方（以下简称“甲方”）为某建设项目业主，丁方（以下简称“丁方”）为承担项目设计服务的第三方设计机构，为保障项目施工顺利进行，确保乙方权益，经三方友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.1本合同标的为甲方项目名称的建设工程施工，具体内容详见附件一《工程量清单》。

二、合同工期

2.1本合同工期自甲方发出开工通知之日起计算，工期为____个月。

三、合同价款

3.1本合同价款为人民币____元整，分____期支付。

3.2甲方应在合同签订后____个工作日内，向乙方支付合同价款的____%作为预付款。

3.3乙方完成合同工程量清单中相应工程量后，甲方应在收到乙方提交的工程量清单及结算资料后____个工作日内，支付相应工程款的____%。

3.4合同工程完工并经验收合格后，甲方应在收到乙方提交的结算资料后____个工作日内，支付合同价款的____%。

四、乙方权益保障

4.1甲方应确保乙方按照设计图纸和施工规范进行施工，不得随意更改设计要求。

4.2甲方应保证工程款的及时支付，不得无故拖延或拖欠。

4.3甲方应提供必要的施工条件，如场地、材料、设备等，确保施工进度。

4.4甲方应积极配合乙方的施工工作，如需要乙方提供协助时，应提前通知并给予合理时间。

五、设计服务

5.1丁方作为第三方设计机构，负责提供符合国家标准和甲方要求的设计图纸及设计服务。

5.2丁方应确保设计图纸的准确性、完整性和可行性，并对设计质量承担连带责任。

5.3丁方应在施工过程中，根据实际情况对设计图纸进行必要的调整和优化。

六、甲方的违约及限制条款

6.1甲方如未按合同约定支付工程款，应向乙方支付____%的违约金。

6.2甲方如未按合同约定提供施工条件，导致乙方施工进度延误，应承担相应责任。

6.3甲方如擅自更改设计要求，导致乙方施工成本增加，应承担增加成本的费用。

六、乙方权利条款

6.4乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款，如甲方未按时支付，乙方有权暂停施工。

6.5乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，如甲方未能提供，乙方有权要求甲方承担相应责任。

6.6乙方有权要求丁方在设计过程中进行必要的调整，以确保施工进度和质量。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自三方签字盖章之日起生效。

8.2本合同履行完毕或者双方协商一致解除的，本合同终止。

九、其他约定

9.1本合同未尽事宜，三方可另行协商签订补充协议。

9.2本合同一式____份，甲乙丁三方各执____份，具有同等法律效力。

乙方作为施工单位，通过引入第三方设计机构，