机场跑道施工合同

机场跑道施工合同合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为机场跑道建设项目的业主，乙方为具备机场跑道施工资质的专业施工单位，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方为甲方提供机场跑道施工服务事宜，达成如下协议：一、工程内容1.1乙方负责按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成机场跑道的施工任务。1.2乙方应确保施工过程中符合国家及行业相关标准，保证工程质量达到设计要求。1.3乙方应按照合同约定的工期完成施工，确保机场跑道工程按时投入使用。二、工程价格2.1双方确认，乙方向甲方提供的机场跑道施工服务价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2价格包括但不限于施工材料、人工、设备、管理、利润及风险等各项费用。2.3乙方应在合同签订后，向甲方提交详细的分项报价表，以供甲方审核。三、工期3.1双方确认，本工程开工日期为：__________年__________月__________日。3.2双方确认，本工程竣工日期为：__________年__________月__________日。3.3乙方应严格按照合同约定的工期完成施工，如有延期，应按照甲方要求承担违约责任。四、质量标准4.1乙方应保证施工质量符合国家及行业相关标准，确保机场跑道工程安全、可靠、耐用。4.2乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，如有变更，需提前征得甲方同意。4.3工程验收合格后，乙方应按照合同约定提供相关保修服务。五、支付方式5.1双方确认，本合同价款支付方式为进度付款。5.2乙方完成合同约定的施工内容后，甲方应按照约定的付款比例支付价款。5.3乙方应按照甲方要求，提供合法、有效的发票。六、违约责任6.1乙方未按照约定工期完成施工的，应按照甲方要求承担违约责任。6.2乙方施工质量不符合约定的，应负责无偿修复或拆除，并承担相应损失。6.3甲方未按照约定时间支付价款的，应按照乙方要求承担违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方向甲方支付完毕全部价款之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：一、附件列表：1.机场跑道施工图纸2.施工技术要求3.分项报价表4.施工进度计划5.验收标准和方法6.保修服务协议7.付款凭证8.验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成施工，认定为违约行为。2.乙方施工质量不符合约定，认定为违约行为。3.甲方未按照约定时间支付价款，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.机场跑道施工合同：指甲方为机场跑道建设项目的业主，乙方为具备机场跑道施工资质的专业施工单位，双方达成的关于乙方为甲方提供机场跑道施工服务的协议。3.工期：指合同约定的乙方完成机场跑道施工任务的时间。4.质量标准：指乙方应保证的施工质量符合国家及行业相关标准。5.支付方式：指双方约定的本合同价款支付的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度延误的问题，乙方应与甲方沟通，制定合理的施工计划，并采取措施加快施工进度。2.遇到施工质量问题，乙方应立即整改，直至符合约定的质量标准。3.遇到甲方支付价款延误的问题，乙方应与甲方沟通，催促甲方按照约定时间支付价款。五、所有应用场景：1.适用于甲方为机场跑道建设项目的业主，乙方为具备机场跑道施工资质的专业施工单位的情况。2.适用于乙方需要按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成机场跑道施工任务的情况。